Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP811
Sent.C. Cass. 14/04/1993, n. 4444
Sent.C. Cass. 14/04/1993, n. 4444
Sent.C. Cass. 14/04/1993, n. 4444
1. Appalti oo.pp. - Somme riconosciute all'Appaltatore a seguito di controversia Interessi - Decorrenza - Artt. 36 ultimo comma D.P.R. 1962 n. 1063 o 1224 C.c. - Ambito rispettivo di applicazione. 2. Appalti oo.pp. - Maggiori oneri conseguenti ad eccezionali condizioni di maltempo - Compenso - Inammissibilità - Maltempo verificatosi nel periodo di maggior durata dei lavori per sospensione disposta dalla P.A. - irrilevanza. 3. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Rinuncia a qualsiasi «eccezione, rivalsa o riserva» espressa nel verbale di sospensione - E' valida, non è clausola onerosa ex art. 1341 2° c. (Mdr). 4. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Nel verbale di ripresa lavori (al più tardi) a pena di decadenza. (Mdr).
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute spettanti all'appaltatore a seguito di controversia è diversa a seconda che si tratti di somme la cui contabilizzazione in linea capitale sia avvenuta, da parte dell'Amministrazione appaltante, per accoglimento delle riserve formulate dall'impresa, ovvero di somme contestate dall'Amministrazione medesima ed attribuite all'appaltatore per effetto dell'accoglimento della domanda giudiziale da questi proposta; solo nel primo caso la detta concorrenza è quella - prevista dall'art 36 ultimo comma D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - del trentesimo giorno successivo alla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia, mentre nel secondo caso non v'è deroga alla disciplina generale posta dall'art. 1224 C.c. che comporta la possibilità di attribuzione di interessi moratori con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
2. In tema di appalto di opere pubbliche, non spetta all'appaltatore alcun compenso per i maggiori oneri sopportati a causa di condizioni di eccezionale maltempo, ancorché verificatesi nel periodo di maggior durata dei lavori dovuta a sospensione disposta dall'Amministrazione, atteso che l'art. 30 3° c. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, concernente il capitolato generale per le opere pubbliche, che stabilisce non spettare alcun compenso od indennizzo all'appaltatore per sospensioni derivanti da cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, non distingue fra circostanze di carattere straordinario o meno, eccezionalità o meno delle condizioni di maltempo, epoca di collocazione dell'evento.
3. La rinuncia, espressa dall'Impresa nel verbale di sospensione dei lavori, a sollevare qualsiasi «eccezione, rivalsa o riserva» a causa della sospensione dei lavori è valida e vincolante. Infatti non si verte in tema di clausola vessatoria perché manca il fondamentale presupposto per l'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 C.c., in quanto la rinuncia in parola non è inserita in un contratto con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, ma esprime la volontà abdicativa dell'impresa autonomamente formatasi e manifestatasi nel contesto di un atto rappresentativo dal verbale di sospensione dei lavori. (Mdr).
4. L'appaltatore ha l'onere di formulare, a pena di decadenza, tempestiva riserva, al più tardi nel verbale di ripresa lavori, per la richiesta di ulteriori compensi in relazione a maggiori esborsi, pregiudizi e danni comunque derivanti da sospensione dei lavori disposta, anche se legittimamente, dall'Amministrazione appaltante o per causa alla stessa imputabile. (Mdr)
1. Ved. Cass. 21 giugno 1974 n. 1830[R=W21G741830] 2 agosto 1977 n. 3412[R=W2AG773412], 14 giugno 1982 n. 3618, [R=W14G823618] 4 novembre 1982 n. 5792.[R=W4N825792]
Cod. civ. - Art. 1282. - Interessi nelle obbligazioni pecuniarie. - (1° c.) I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
2. Ved. Cass. 17 marzo 1982 n. 1728[R=W17M821728] (In generale sul diritto dell'appaltatore alla proroga del termine per l'ultimazione dell'opera, al rimborso delle maggiori spese ed alla risoluzione del contratto in caso dell'illegittimo protrarsi della sospensione disposta dall'amministrazione dopo che siano venute meno le condizioni climatologiche o le cause di forza maggiore che tale sospensione avevano giustificato).
3. Ved. Cass. 29 luglio 1986 n. 4847[R=W29L864847], 13 gennaio 1987 n. 136[R=W13GE87136], 11 agosto 1987 n. 6886.[R=W11AG876886]
Cod. civ. - Art. 1341. - Condizioni generali di contratto. - (1° c.) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. (2° c.) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342. - Contratto concluso mediante moduli o formulari. - (1° c.) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. (2° c.) Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
4. Ved. Cass. 5 febbraio 1985 n. 769 R, 16 settembre 1986 n. 5624 R, 17 ottobre 1986 n. 6097 R, 17 dicembre 1986 n. 9396 [R=W17D869396]
C.c. artt. 1224 , 1282 , Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 36 [R=DPR106362,A=36] C.c. artt. 1341 e 1342, Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16, 54, 89[R=RD25MA95,A=16]; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 1962 n. 1063, art. 30 [R=DPR106362,A=30] Regolamento oo.pp. e Cap. gen. oo.pp. |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
02/10/2024
- Giurisprudenza casa: istanza di condono ed immobile oggetto di radicale trasformazione “ da Italia Oggi
- Piccole opere, fondi in salvo da Italia Oggi
- Rigenerare con accordi da Italia Oggi
- White list d'obbligo da Italia Oggi
- Il preposto non può mancare negli appalti da Italia Oggi
- Impianti, presupposti per distacco da Italia Oggi
Il procedimento amministrativo: dall'instaurazione alla sanatoria
Formazione specialistica avanzata
Contratti sotto soglia presso Ordini e Collegi professionali dopo il Nuovo Codice Appalti
Guida all'affidamento di lavori, servizi e forniture e al conferimento di incarichi
LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO: ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE
Analisi sistematica della gestione delle strade pubbliche e di uso pubblico: problematiche acquisitive, occupazioni, uso e responsabilità civile
Appalto di gestione dei rifiuti urbani e CAM: dal capitolato all’esecuzione
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
La disciplina sulle distanze legali tra norme e giurisprudenza
Il corso fornisce indicazioni chiare ed operative finalizzate a comprendere il rispetto delle distanze minime tra costruzioni, ad evidenziarne normative speciali e derogatorie e a conoscerne gli strumenti di tutela.
Violazione del merito creditizio e nullità del finanziamento
ISBN 9791255860211
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
La tutela del consumatore nel credito al consumo - Le informazioni adeguate al soggetto finanziato - Il contratto di finanziamento - La valutazione del merito creditizio - La violazione dell’art. 124-bis del TUB e le situazioni di sovraindebitamento
LEGIS Giuridica
32.00
30.40
Decreto Salva casa, nuove procedure e sanatorie edilizie
ISBN: 9788862193795
D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Libro
38.00
36.10
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
ISBN: 9791255860204
Edizione aggiornata a:
L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”) - L. 8 agosto 2024, n. 120 (conv. D.L. 29 giugno 2024, n. 89, modifica del procedimento in Cassazione) - L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. “Decreto carceri”) - L. 28 giugno 2024, n. 90 (cybersicurezza nazionale e reati informatici) - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “Correttivo Cartabia”)
Include libro interattivo con:
Aggiornamento online in tempo reale con multivigenza
LEGIS Giuridica
42.00
39.90
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30