Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP4386
Sent.C. Cass. 22/03/2000, n. 3376
Sent.C. Cass. 22/03/2000, n. 3376
Sent.C. Cass. 22/03/2000, n. 3376
1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Art. 4 L. 1981 n. 741 - Principio della capitalizzazione automatica degli interessi - Configurabilità.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la disposizione dettata dall'art. 4 della L. n. 741 del 1981 (letta insieme con quella dell'art. 35, 2° c. del D.P.R. n. 1063 del 1962) avente il solo fine di richiamare l'attenzione della P.A. sull'onere economico in maturazione, configura il principio di capitalizzazione economica degli interessi.
1. Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362].
Art. 35 (2°c.) Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.
(Ndr) Il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.c. - ai quali si riferisce il 2° comma dell'art. 35 è stato portato dal 5 al 10% dall'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353[R=L35390].
L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181]
Art. 4 (Interessi per ritardato pagamento) (1° c.) L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di Capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. (2° c.) Il termine di novanta giorni previsto negli artt. 35, 1° e 2° comma, e 36, 3° comma, del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R 16 luglio 1962, n. 1063[R=DPR106362], è ridotto a sessanta giorni. (3° c.) Sono nulli i patti in contrario o in deroga.
1a. (PM.1) Sui ritardati pagamenti all'appaltatore di opera pubblica e sui conseguenti interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp. ved. Cass. 29 novembre 1999 n. 13304R (Qualora l'appaltatore chieda gli interessi per ritardato pagamento degli acconti dovutigli, spetta alla P.A. provare l'emissione del certificato di pagamento); 2 giugno 1999 n. 5349R (Per "emissione" del titolo di spesa - di cui agli artt. 35 e 36 cit. - deve intendersi la redazione dello stesso seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al suo pagamento); 6 febbraio 1999 n. 1043R (Gli interessi ex artt. 35 e 36 del Cap. gen. sono dovuti dal giorno della mora che si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto da detti articoli); 17 giugno 1998 n. 6043R (1. La clausola contrattuale predisposta dalla P.A. in forza della quale l'appaltatore rinunzia agli interessi di mora è clausola onerosa ex art. 1341 Cod. civ. 2. Sulla disposizione dell'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181], secondo la quale sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche); 4 febbraio 1998 n. 1126R (Sulla nullità dei patti in deroga o contrari ex art. 4 L. 1981/741) e relativa nota 1a.
(Cod. civ. artt. 1224 e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4)[R=L74181,A=4] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
09/07/2024
- Incentivi 5.0, otto documenti per avere il credito d’imposta da Il Sole 24 Ore
- Bonus formazione, accesso solo con un esame finale da Il Sole 24 Ore
- Pnrr, parità di genere lontana. Quote solo in un bando su tre da Il Sole 24 Ore
- Ponte sullo Stretto, l’Anac avverte: no a fasi esecutive spezzettate, rischio aumento costi da Il Sole 24 Ore
- Imprese, peggiorano le aspettative sulla crescita da Il Sole 24 Ore
- Le fonti rinnovabili accelerano ma non saziano la fame di energia da Il Sole 24 Ore
Il contenzioso e le riserve negli appalti di lavori, servizi e forniture: disciplina ed esempi pratici
Formazione asincrona - Analisi del complesso tema delle riserve nella fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Formazione asincrona - Didattica ed esercitazioni
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Formazione asincrona - Guida per la verifica dello “stato legittimo” di un immobile e per la redazione delle varie certificazioni richieste per la presentazione di pratiche edilizie e per le transazioni di carattere commerciale
AGIBILITÀ E CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI
L'agibilità degli immobili: guida pratica per ottenere la certificazione e gestire le conseguenze della mancata o incompleta agibilità sulle compravendite e sui trasferimenti immobiliari
Trasparenza dei contratti pubblici dopo l’entrata in vigore della digitalizzazione e disciplina degli accessi
Applicazione dell’art 37 del D.lgs. 33/2013 nel sistema dell’E.procurement e disciplina degli accessi
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95
Manuale del benessere ambientale
L’IEQ: NORME, SOLUZIONI IMPIANTISTICHE, PROTOCOLLI DI VERIFICA
ISBN: 9788862193597
Indoor Air Quality e Indoor Environmental Quality - Benessere termoigrometrico - Benessere olfattivo e la qualità dell’aria - Benessere acustico
e benessere visivo - Impianti e soluzioni per il benessere negli edifici - Verifiche strumentali per l’IEQ - Protocolli di verifica dell’IEQ
Libro
48.00
45.60
Prontuario dei lavori pubblici
ISBN 9788862193788
La consegna dei lavori - Il subappalto - I termini dell’appalto - La contabilità dei lavori - Le varianti e i lavori supplementari - Controversie e responsabilità - Risoluzione e rescissione contrattuale - Il collaudo delle opere - Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte - Quadro sinottico della normativa
DOWNLOAD MODULISTICA EDITABILE
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
42.00
39.90