Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP8474
Sent.C. Cass. 02/03/2009, n. 5010
Sent.C. Cass. 02/03/2009, n. 5010
1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Illegittima - Spese generali - Rimborso dovuto all’appaltatore
1. Negli appalti di opere pubbliche, le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione d’impresa può limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa (ad es., con l’uso dei macchinari e materiali in altri cantieri o riducendo al minimo la presenza di proprio personale sul posto).
1. Ved. Cass. 23 maggio 2008 n. 13401 R; 14 aprile 1983 n. 2608 [R=W14A832608].
1a. (SPS.1 e 3) - A) Secondo la vecchia normativa (sino al 28.7.2000). La sospensione dei lavori negli appalti di opere pubbliche, sino al 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore della nuova normativa) era disciplinata dall’art. 16 del Regolamento ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 [R=RD25MA95] e dall’art. 30 del Capitolato generale D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362], poi abrogati.
Sulla legittimità della sospensione e sui poteri dell’appaltatore nei casi di sospensione illegittima, ved. Cass. 21 dicembre 2002 n. 18224 R e 28 marzo 2001 n. 4463 R e 15 settembre 2000 n. 12178 R e 4 febbraio 2000 n. 1217 R e 24 novembre 1999 n. 13038 R e 9 agosto 1997 n. 7450 R e 5 agosto 1997 n. 7196 R e 7 marzo 1995 n. 2651 R e S.U. 14 febbraio 1995 n. 1570 R (Ai sensi dell’art. 30, D.P.R. 62/1063 [R=DPR106362], qualora la sospensione legittima dei lavori disposta dalla P.A. superi i termini previsti, l’appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto o la rifusione dei danni); 11 aprile 2002 n. 5135 R [Le ragioni di pubblico interesse o necessità che - ai sensi dell’art. 30, c.2, D.P.R. 62/1063 [R=DPR106362] – legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, non possono invocarsi per rimediare a negligenza o imprevidenza della P.A. (come nel caso della sopravvenuta necessità di una cd. «perizia di variante»)]; C. Stato IV 14 febbraio 2002 n. 878 R [In sospensione del lavori ex art. 16 R.D. 1895/350 e art. 30 D.P.R. 62/1063 [R=DPR106362] può disporsi per ragioni tecniche o per sopravvenute circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse e necessità (come, p.e., dopo esaurimento fondi stanziati per negligenza P.A.)]; e 26 luglio 1995 n. 8178 R (In caso di cessata sospensione e di mancata ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore, questi non ha diritto a compenso ex art. 30 Cap.gen.).
Ved. anche «Sospensione dei lavori illegittima - Danni all’appaltatore» «La sospensione dei lavori in un appalto pubblico».
Sulle riserve dell’appaltatore per pretese relative a sospensioni dei lavori nei detti appalti ved. Cass. 2 ottobre 2001 n. 12203 R. Ved. anche «Le riserve negli appalti pubblici».
B) Secondo la nuova normativa (dal 28.7.2000) Per la sospensione dei lavori negli appalti disciplinati dalla nuova normativa, ved. Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 R e Capitolato generale ll.pp. D.M. 19 aprile 2000 - che sono entrati in vigore come si è detto il 28 luglio 2000 e che trattano della sospensione dei lavori rispettivamente nell’art. 133 e negli artt. 24 e 25 - ved. «Sospensione dei lavori e calcolo del danno per quella illegittima secondo la nuova normativa».
(D.M. 29 maggio 1895 n. 257, art. 20, c.3; L.10 dicembre 1981 n. 741, art. 14) [R=L74181] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
09/08/2024
- Rivalutazione dei terreni entro il 30 novembre da Italia Oggi
- Impresa in regola, risponde il manager negligente da Italia Oggi
- Fonti rinnovabili, governo impugna la legge sarda da Italia Oggi
- Appalti illeciti? Il principio cardine è l’autonomia da Italia Oggi
- Piccole opere, intervento in vista da Italia Oggi
- Incentivi tecnici legati agli integrativi da Italia Oggi
Il mercato elettronico della PA
Inquadramento e funzionamento del mercato elettronico della PA
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE: GUIDA PRATICA DOPO IL DL “SALVA CASA"
Panoramica completa delle novità, in tema di abusi edilizi, introdotte con il DL "Salva casa"
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
I Criteri Ambientali Minimi nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023
Applicazione dei CAM nelle procedure di affidamenmto di lavori, servizi e forniture alla luce dei provvedimenti attuativi e delle prassi di settore
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95