FAST FIND : GP7797

Sent.C. Cass. 06/09/2006, n. 19130

50991 50991
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Rata di saldo - Ritardo - Disciplina ex art. 36 D.P.R. 62/1063 - Clausola contrattuale che subordina il pagamento della rata di saldo alla disponibilità P.A. - Nullità.
1. In tema di appalto di opere pubbliche cui sia applicabile l’art. 36 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, che collega la scadenza del pagamento della rata di saldo alla data del collaudo, è nulla la clausola contrattuale che svincoli il predetto pagamento dal collaudo e lo subordini alla disponibilità della relativa provvista da parte del committente, atteso che essa comporta la sostituzione del termine certo stabilito dalla disciplina di legge con un termine incertus quando e contrasta con la norma imperativa di cui all’art. 4 della legge n. 741 del 1981, con cui il legislatore ha inteso far decorrere gli interessi dalla semplice scadenza del termine previsto per il pagamento.

1. Nella specie la clausola in questione era inserita nel Capitolato speciale d’appalto. Conf. Cass. 21 luglio 2006 n. 16814 R. All’art. 36 del vecchio Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 62/1063 corrispondono gli artt. 29, c. 2 e 30, c. 3 e 4 del vigente Cap. gen. D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Nella sentenza è citata l’Agensud cioè l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - già Cassa per il Mezzogiorno - finanziatrice dell’appalto in questione. - Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 23 maggio 2006 n. 12140 R ritardato pagamento - Decorrenza della loro prescrizione); 9 maggio 2006 n. 10680 R e 20 maggio 2005 n. 10692 [R=W2MA0510692] (Ritardati pagamenti negli appalti ll.pp. - Dovuti all’impresa interessi moratori - Non è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 Cod.civ. - Ulteriore ritardo nel pagamento degli interessi - Vale la regola dell’anatocismo ex art. 1283 Cod.civ.); 23 novembre 2005 n. 24592 R (Ritardati pagamenti c.s. - Interessi moratori ex artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 dovuti all’appaltatore); C.Conti, Centr. II 15 novembre 2005 n. 361 R (Ritardati pagamenti c.s. - Responsabilità del Segretario comunale); Cass. 26 maggio 2005 n. 11215 R (Ritardati pagamenti c.s. - Automatico diritto dell’appaltatore agli interessi); 10 maggio 2005 n. 9747 R (Ritardati pagamenti c.s. - Interessi moratori dovuti all’appaltatore comprensivi del risarcimento danno - Nullità di patti contrari in deroga). Ved. anche Cass. 29 marzo 2005 n. 6612. R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 36; [R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4)[R=L74181]

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica