L'appaltatore deve iscrivere riserva per i maggiori lavori dovuti a variante progettuale | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL4253

Flash news del
26/05/2018

L'appaltatore deve iscrivere riserva per i maggiori lavori dovuti a variante progettuale

Con la pronuncia 28/02/2018, n. 4718, la Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in tema di anomalo andamento dell'appalto, varianti progettuali e onere di iscrizione delle riserve.

La Cassazione ha esaminato una fattispecie in cui l’impresa, dopo aver proposto lavori in variante ritenuti necessari per via di presunti errori progettuali, a seguito della richiesta dell’Amministrazione di eseguire prove per verificare la fattibilità della detta proposta di variante al progetto, ometteva di dare corso alle prove richieste dalla committente e di proseguire nei lavori, nonché di iscrivere apposite riserve.

La pronuncia ribadisce che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa.

Interessanti sono le considerazioni della Corte anche in tema di appalto a corpo e invariabilità del prezzo.

Dalla redazione

Nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

Pubblicato il nuovo Regolamento UE sui prodotti da costruzione (CPR) che gradualmente sostituirà il Regolam. 305/2011. Tra le novità: passaporto digitale, sistema di verifica e valutazione della sostenibilità ambientale, requisiti minimi negli appalti pubblici, stampa 3D.
Testo del Regolam. 27/11/2024, n. 3110 Testo del Regolam. 09/03/2011, n. 305 SCHEDA TEMATICA: Norme armonizzate e valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione

Divieto di pantouflage: in vigore il regolamento di vigilanza ANAC

In materia di divieto di pantouflage, il Regolamento che disciplina il potere di vigilanza e sanzionatorio dell'ANAC è in vigore dal 19/12/2024.
Testo della Delib. ANAC 25/09/2024, n. 493-bis Testo della Delib. ANAC 25/09/2024, n. 493 Testo del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165

Inferriate di sicurezza in condominio, quando sono consentite

I singoli condomini, senza autorizzazione, possono installare le inferriate alle proprie finestre per motivi di sicurezza? Analisi e risposta a cura dell’Avv. Maurizio Tarantino.
SCHEDA TEMATICA: Limitazioni e diritti dei condomini all’uso dei beni comuni LIBRO: La nuova disciplina del Condominio (ed. aggiornata)

Condono edilizio in area paesaggistica, nozione di superficie utile

In tema di condono edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il TAR Sicilia ha fornito chiarimenti sulle condizioni per l’applicazione della sanatoria e sulla nozione di superficie utile.
Testo e massima della sentenza TAR Sicilia-Catania 04/12/2024, n. 3980 E-BOOK: Interventi edilizi in aree di rilievo paesaggistico WEBINAR: Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici SCHEDA TEMATICA: Interventi edilizi e vincolo paesaggistico

Affidamento appalto di lavori a seguito di risoluzione per grave inadempimento

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito alle modalità di affidamento di un appalto di lavori a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.
Testo del nuovo Codice dei contratti pubblici - D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 Webinar: Teoria e pratica dei contratti e degli appalti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023