R.D. 25/05/1895, n. 350

Le opere che per la legge del 20 marzo 1865 allegato F

La direzione dei lavori è affidata secondo la natura e l'importanza dell'opera:

Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei ma

Le attribuzioni che dal presente regolamento sono distintamente assegnate all'ingegne

Prima che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano le licitazioni o trattative private, il Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura dell'ufficiale, che dovrà poi assumere la direzione dei lavori si faccia una verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci e

Avvenuta l'approvazione del contratto o quando il Ministero abbia autorizzato l'incom

Con lo stesso ordine di servizio l'ingegnere capo, tenuto conto della relazione presentatagli sulla verificazione fatta in conformità dell'art. 5, dà le speciali istruzioni occor

Nel caso che occorrano espropriazioni a carico diretto dell'amministrazione, si dovrà, prim

Approvato il contratto o quando il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere capo indica all'appaltatore il giorno ed il

Il processo verbale di consegna, prescritto all'articolo 338 della legge sui lavori pubblici, indicherà premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini di esecuzione:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capi saldi, ecc.;

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera, che fo

Qualora nonostante le disposizioni di cui al precedente art. 5, si riscontrassero all'atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto, si sospenderà la consegna salvo il disposto del capoverso successivo, e l'ingegnere capo ne informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'Ispettore del compartimento, indicando:

Qualora si tratti di fare la consegna ad una impresa che subentri ad un'altra, nel processo verbale si accerter&agrav

Il direttore prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformit&

Il direttore darà al personale, che da lui dipende, le debite istruzioni e gli

Trattandosi di imprese d'ordinaria manutenzione, il direttore prima di ordinare l'esecuzione di qualunque riparazione riconoscerà approssi

Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, su proposta del direttore, chiede all'ispettore del compartimento l'autorizzazione di sospenderli.

Le proroghe che fossero richieste dall'appaltatore al compimento dei lavori saranno,

Il fondo, che nei progetti d'arte è posto a disposizione dell'Amministrazione, deve essere suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni:

I lavori che si eseguiscono ad economia mediante giornalieri, mezzi d'opera o materia

Nessuna mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, od altra variazione o addizione al progetto approvato potrà essere mandata ad effetto se non è stata preventivamente approvata dal Ministero, nel modo prescritto dall'art. 343 della legge sui lavori pubblici tenendo conto della limitazione di cui nell'art. 344 della legge stessa.

Qualora però, per circostanze imprevedute, per le condizioni del terreno in cui si fanno i lavori, o per assicurarne la solidità, si rendesse necessaria ed urgente qualche lieve va

Quando sia necessario eseguire, salvo la regolare approvazione, una specie di lavoro non preveduta,

I prezzi di cui è parola nel precedente art. 21 saranno discussi tra l'ingegnere direttore e l'appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero, nei modi di legge, sul parere dell'ingegne

Quando vi abbia contestazione tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà entro quindici giorni al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore. La decisione dell'ingegnere capo sarà, mediante ordine di servizio, comunicata all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto, entro otto giorni dalla notificazione dell'ordine di se

Se nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle propriet

Nei casi nei quali i danni causati da forza maggiore non siano per contratto a carico dell'appaltatore, questi ne dovrà fare denuncia nei termini stabiliti dai capitolati, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Ogni qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad

Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del compartimento una

Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell'appaltatore, e si riconosca esservi necessità di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal contratto, l'ingegnere capo, sulla relazione del direttore, cui sarà annesso lo stato d'avanzamento dei lavori (mod. 9) ne riferirà all'ispettore del compartimento.

Per i contratti stipulati per cottimo dall'ufficiale incaricato dei lavori ad economi

Per le opere di cui fu rescisso il contratto d'appalto, secondo i precedenti articoli 26 e 27, l'ispettore

Nello stesso modo indicato nel precedente articolo, si procederà quando sia stata ordinata l'esecuzione d'ufficio, nei casi preveduti nell'ultima parte dell'art. 27 e nell'art. 28 del presente regolamento.

Se l'esecuzione d'ufficio deve aver luogo per contratto si compilano due perizie, cioè:

I capitolati speciali per l'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di ciascun caso stabiliranno:

Per provvedere alle spese dell'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione dell'appaltatore e

Quando l'amministrazione si valga delle facoltà di sciogliere il contratto, a sensi dell'art. 345, della legge sui lavori pubblici, si

La contabilità di una opera ha per oggetto l'accertamento e la registrazione d

Nel costo delle opere si comprendono non solo le spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente alla esecuzione; quindi le perizie come le contabilità, devono distinguersi in altre

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il manuale del direttore dei lavori;

Per ciascuna opera il direttore tiene un manuale (mod. 1) per notarvi quanto interessa l'andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa essere necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi, ed all

Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attivit&agra

Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, come per le contabilità dei lavori ad economia e delle spese in genere che occorrono in caso di piena dei fiumi e torrenti, stanno ferme le prescrizioni del relativo regolamento speciale.

Per le opere il cui importo sia minore di lire 50.000.000 l'ingeg

La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3.

Trattandosi di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili e pi

Qualora le quantità dei lavori o delle provviste debbano desumersi dalla appli

Pei lavori e provviste d'una stessa specie da accertarsi a piccole partite alla volta, e continuamente per un certo

I lavori a corpo potranno notarsi a libretto per aliquote, in corrispondenza di quant

La tenuta dei libretti di misura è affidata al direttore cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione dei lavori. Può essere attribuita, col consenso dell'ingegnere capo, anche agli ufficiali che ne dipendono, sempre però sotto la responsabilità del direttore, il quale deve ver

Qualora l'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o per qualsiasi legittimo impedimento non si possa

I lavori e le somministrazioni, che per la loro natura speciale si giustificano media

All'accertamento delle somministrazioni diverse, che si eseguiscono dall'appaltatore,

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore ai termin

I notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate dall'

Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appalt

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firm

Per le giornate di operai e di mezzi d'opera sarà portato sul registro il rias

Ciascuna partita sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola, secondo il rispettivo articolo

Quando per l'ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di una rata di acco

A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto, l'ingegnere capo unirà uno stato d'avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9; nel q

Di ogni certificato di pagamento emesso dall'ufficio si terrà nota nel registr

Per le imprese che comprendono più opere fra loro separate o di categoria dive

Per le imprese annuali estese a più esercizi collo stesso contratto, alla fine

Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell'appaltatore, redigerà

L'ufficiale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel termine che sarà stabilito nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del modello n. 9 che serve per lo stato di avanzamento dei lavori.

Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l'opera, e che avrà prodotto l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per contratto a termini dell'art. 359 della legge sui lavori pubblici , nonché tutti i documenti in appoggio del con

Avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà, e dopo gli opportuni riscontri, sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviter&

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine prefissogli a norma del precedente articolo, l'ingegnere capo lo trasmette all'ispettore compartimentale coi seguenti documenti:

N2

Si possono eseguire in economia, con le norme stabilite nel precedente regolamento e sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del genio civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori:

a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato:

1° le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito;

2° gli esaurimenti d'acque per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte, non previsti nei contratti d'appalto, e pei quali non si riesca a concordare i prezzi coll'imprenditore del lavoro principale.

b) Per il servizio delle a

I lavori ad economia, non previsti in contratti d'appalto, si eseguiscono:

Fuori del caso previsto al n. 11 dell'art. 66 il Ministero autorizza nei modi di legge

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori ad economia è determinata dalla necessità di provved

In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sar&agra

Ove durante l'eseguimento dei lavori ad economia, si riconosca insufficiente la somma

Qualora un'opera intrapresa d'urgenza non riportasse la superiore approvazione, si li

L'assegno dei fondi per le spese ad economia viene fatto dal Ministero con mandati di

Pei lavori e per le somministrazioni in economia, devesi procurare, per quanto possibile, di stabilire, con persone idonee, cottivi parziali ed anche totali.

L

Il notamento dei lavori in economia si farà:

Il direttore dell'opera, che viene eseguita in economia, tiene un registro secondo il modello n. 7, nel quale inscrive separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso

In base alle risultanze del registro si compilano i conti dei fornitori, i certificat

Sulle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, se ne eseguirà il pagamento ai rispettivi creditori valendosi del modello indicato al precedente art. 57.

Potranno per altro pagarsi degl

Ogni pagamento dovrà farsi direttamente ai creditori od a chi legalmente li rappresenta.

Per le minute spese per le quali è consuetudine di non lasciare quietanza, basterà che il direttore ne pres

I rendiconti mensili che devono presentarsi, qualora non sia esaurito il fondo avuto in anticipazione, devono essere corredati dai certificati sullo avan

Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una relazi

Per i lavori eseguiti ad economia a rischio di un appaltatore, la liquidazione finale

Se una opera eseguita ad economia fu divisa in più sezioni, l'ingegnere capo d

Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei l

I notamenti dei lavori e delle somministrazioni sui libretti (precedente art. 42), su

I notamenti nei libretti, negli stati, nelle liste ed in ogni altro documento contabi

La misurazione e classificazione dei lavori e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appalta

L'appaltatore avrà facoltà all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che creder&ag

Ciascun funzionario od agente per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, f

La collaudazione di un'opera ha per iscopo di verificare e certificare:

1° se l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

Ricevuti i documenti di cui al precedente art. 65, il Ministero delega il collaudatore o la commissione collaudatrice a cui trasmette i documenti medesimi.

Il Ministero nomina pure il collaudatore o la commissione collaudatr

Designato il collaudatore, il Ministero o l'ispettore di compartimento ne dà avviso al prefetto, il quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui l'opera fu eseguita, dell'avviso prescri

Al collaudatore l'ingegnere capo trasmetterà:

Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore fissa, senza alcun ritardo, il giorno in cui procederà alla visita di collaudo e ne informa l'ingegnere capo. Questi ne dà tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che ebbero parte nella direzione e sorveglianza dei lavori, ed, ove d'uopo, anche al personale giornaliero che vi fosse stato applicato, affinché intervengano alla visit

La verificazione del buon eseguimento di una opera ha quella estensione che il collau

L'appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera c

L'ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita di collaudo coadiuveranno il col

Della visita di collaudo si compila processo verbale, che dovrà enunciare:

1° la provincia e la località;

2° il titolo dell'opera e l'oggetto del servizio;

3° la data e l'importare del progetto, e delle successive varianti ed aggiunte;

Sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma particolareggiata, colla scorta dei pareri dell'ingegnere capo:

In casi di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità e lo stato

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori, si avrà a distinguere:

a) se siano tali da rendere l'opera assolutamente i

Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati

Il collaudatore emetterà poi per le opere regolarmente eseguite, il certificato, nel quale, premesse le indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 del precedente art. 99 e le date del processo verbale e della relazione

Se tra gli obblighi dell'appaltatore vi sia quello di ottenere determinati risultati,

Ove non siavi luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore ne informa l'autorità

Il certificato di collaudo viene in seguito comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio che gli sarà stabilito nell'atto della comunicazione, e che non potrà ess

Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non grande importanza, o non sianvi r

Condotte a termine le operazioni del suo mandato, il collaudatore trasmetterà al Ministero o ispettore di compartimento, secondo i casi, i documenti ricevuti a sensi del precedente articolo 92, e quelli contabili di cui al precedente art. 94, comma b, unendovi:

Contemporaneamente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo si proceder

Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette d

Quando, malgrado le comunicazioni di cui al precedente art. 95, l'appaltatore od il suo legale rappresentante, non in

Staranno ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita degli ufficiali dell

La collaudazione che a determinati periodi di tempo dovrà farsi delle opere di ordinaria c

Le norme prescritte dal presente regolamento sono pure applicabili alla collaudazione

Pei lavori non eccedenti l'importo di lire 12.000.000N1 e tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzi

Finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'amministra

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai contratti a corpo

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai lavori, alle spese e provviste, di conto dello Stato p

Sono abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti in quanto vengano modificate da quell