Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 16/07/1962, n. 1063
D. P.R. 16/07/1962, n. 1063
D. P.R. 16/07/1962, n. 1063
D. P.R. 16/07/1962, n. 1063
D. P.R. 16/07/1962, n. 1063
Con le modifiche introdotte da:
- L. 10/12/1981, n. 741
- L. 11/02/1994, n. 109
- Sentenza C. Cost. 09/05/1996, n. 152
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Articolo unicoÈ approvato l'annesso capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli ap |
|
CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER LE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
|
Capo I - Aggiudicazione dei lavori |
|
Art. 1. Condizioni di ammissibilità alla garaPer essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori p |
|
Art. 2. Cauzione provvisoriaPer essere ammessi alle gare d'appalto gli imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Te |
|
Art. 3. Cauzione definitivaAl momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o nell'invito alla gara. |
|
Art. 4. Stipulazione ed approvazione del contrattoLa stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso. L'emanazione del decreto di approvazion |
|
Art. 5. Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzioneLa cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dell |
|
Art. 6. Domicilio dell'appaltatoreL'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. |
|
Art. 7. Documenti facenti parte integrante del contrattoSono allegati al contratto e ne formano parte integrante: |
|
Art. 8. Indicazione delle persone che possono riscuotereI contratti di appalto e gli atti di cottimo devono: 1) indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appalt |
|
Art. 9. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatoreSono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'art. 7, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. |
|
Capo II - Esecuzione dei lavori |
|
Art. 10. Consegna dei lavoriLa consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta, di cui all'ultimo comma dell'art. 4. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi. L |
|
Art. 11. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatoreL'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà ne |
|
Art. 12. Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioniL'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniform |
|
Art. 13. Variazioni ai lavoriL'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. |
|
Art. 14. Aumento e diminuzione dei lavoriLa Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. Oltre tale limite l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali. |
|
Art. 15. Disciplina e buon ordine dei cantieriL'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti. |
|
Art. 16. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatoreSalve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione pie |
|
Art. 17. Trattamento dei lavoratoriNei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non |
|
Art. 18. DanniSono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni all |
|
Art. 19. Tutela dei lavoratoriL'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle |
|
Art. 20. Accettazione, qualità ed impiego dei materialiI materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo. L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in |
|
Art. 21. Provvista dei materialiL'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto sal |
|
Art. 22. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materialiQualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, s |
|
Art. 23. Difetti di costruzioneL'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qual |
|
Art. 24. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggioreNei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. |
|
Art. 25. Norme per la misurazione dei lavoriPer tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determina |
|
Art. 26. Documenti contabili e riserve dell'appaltatoreI documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato c |
|
Art. 27. Chiusure dei registri per le opere di durata pluriennale o la cui esecuzione viene interrottaPer le opere da eseguirsi in più anni o che debbano essere sospese a determina |
|
Art. 28. Anticipazioni fatte dall'appaltatoreOve l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrisp |
|
Art. 29. Tempo utile per la ultimazione dei lavoriL'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimbo |
|
Art. 30. Sospensione dei lavoriQualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, dispone |
|
Art. 31. ProrogheL'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare |
|
Art. 32. Durata giornaliera dei lavoriSalva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i li |
|
Capo III - Pagamenti all'appaltatore |
|
Art. 33. Pagamenti in accontoNel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capit |
|
Art. 34. Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in accontoI certificati di pagamento in acconto vengono emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma di regolamento, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguit |
|
Art. 35. Ritardi nei pagamenti degli accontiQualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni |
|
Art. 36. Ritardo nel pagamento della rata di saldoQualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno s |
|
Art. 37. Prezzi contrattualiSalvo quanto è stabilito nel presente capitolato, i prezzi di appalto si inten |
|
Capo IV - Collaudo dei lavori |
|
Art. 38. Inizio e compimento delle operazioni di collaudoEntro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziars |
|
Capo V - Disposizioni diverse |
|
Art. 39. Proprietà degli oggetti trovatiL'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore |
|
Art. 40. Proprietà dei materiali di demolizioneI materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel |
|
Art. 41. Scioglimento del contratto - Valutazione del decimoNel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'articolo 35 del regolamento approvato con regio dec |
|
Capo VI - Definizione delle controversie |
|
Art. 44. Tempo del giudizio arbitralePer tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'ap |
|
Art. 45. Collegio arbitraleIl Collegio arbitrale è così composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal presidente del Consiglio stesso; |
|
Art. 46. Domanda per l'arbitrato |
|
Art. 47. Deroga alla competenza arbitrale |
|
Art. 50. Giudizio arbitraleLe parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad |
|
Art. 51. Pronuncia arbitraleIl lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 90 giorni |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
- Avvisi e bandi di gara
- Requisiti di partecipazione alle gare
Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Appalti e contratti pubblici
Garanzie, cauzioni e polizze assicurative nei contratti pubblici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Appalti e contratti pubblici
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
La progettazione dei lavori pubblici
- Dino de Paolis
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Professioni
Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Autorità di vigilanza
- Requisiti di partecipazione alle gare
- Soglie normativa comunitaria
- Appalti e contratti pubblici
L'affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria [CODICE 2016]
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
11/10/2024
- Catasto, le modifiche sprint da Italia Oggi
- Ape post riqualificazioni in aumento del 2,4% da Italia Oggi
- Alla Onlus 110% per tutto il 2025 da Italia Oggi
- Credito 4.0: il rent to buy non è un investimento agevolabile da Italia Oggi
- Dati obbligatori per il 5.0 da Italia Oggi
- Progetti, geologi senza tutele da Italia Oggi