D. Min. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN4738

D. Min. LL.PP. 19/04/2000, n. 145

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

In vigore dal 28/07/2000.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207
A seguito delle abrogazioni disposte dal D. Leg.vo 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, restano in vigore unicamente gli articoli: 1; 2; 3; 4; 5, commi 2 e 3; 6; 8; 16; 17; 18; 19; 27; 35; 36.

Scarica il pdf completo
56913 4942586
[Premessa]
56913 4942587
Art. 1. - Contenuto del capitolato generale
56913 4942588
Art. 2. - Domicilio dell'appaltatore
56913 4942589
Art. 3. - Indicazione delle persone che possono riscuotere
56913 4942590
Art. 4. - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
56913 4942591
Art. 5. - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
56913 4942592
Art. 6. - Disciplina e buon ordine dei cantieri
56913 4942593
Art. 7. - Tutela dei lavoratori
56913 4942594
Art. 8. - Spese di contratto, di registro ed accessorie
56913 4942595
Art. 9. - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
56913 4942596
Art. 10. - Variazione al progetto appaltato
56913 4942597
Art. 11. - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
56913 4942598
Art. 12. - Diminuzione dei lavori
56913 4942599
Art. 13. - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
56913 4942600
Art. 14. - Danni
56913 4942601
Art. 15. - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
56913 4942602
Art. 16. - Provvista dei materiali
56913 4942603
Art. 17. - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
56913 4942604
Art. 18. - Difetti di costruzione
56913 4942605
Art. 19. - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
56913 4942606
Art. 20. - Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
56913 4942607
Art. 21. - Tempo per la ultimazione dei lavori
56913 4942608
Art. 22. - Penali
56913 4942609
Art. 23. - Premio di accelerazione
56913 4942610
Art. 24. - Sospensione e ripresa dei lavori
56913 4942611
Art. 25. - Sospensione illegittima
56913 4942612
Art. 26. - Proroghe
56913 4942613
Art. 27. - Durata giornaliera dei lavori
56913 4942614
Art. 28. - Valutazione dei lavori in corso d'opera
56913 4942615
Art. 29. - Termini di pagamento degli acconti e del saldo
56913 4942616
Art. 30. - Interessi per ritardato pagamento
56913 4942617
Art. 31. - Forma e contenuto delle riserve
56913 4942618
Art. 32. - Definizione delle riserve al termine dei lavori
56913 4942619
Art. 33. - Tempo del giudizio
56913 4942620
Art. 34. - Controversie
56913 4942621
Art. 35. - Proprietà degli oggetti trovati
56913 4942622
Art. 36. - Proprietà dei materiali di demolizione
56913 4942623
Art. 37. - Collaudo

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Appalti e contratti pubblici

Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo
  • Appalti e contratti pubblici

Gli accordi quadro per i contratti pubblici [Codice 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici
  • Esecuzione dei lavori pubblici

L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco