Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP8152
Sent.C. Cass. 05/03/2008, n. 5951
Sent.C. Cass. 05/03/2008, n. 5951
1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Responsabilità contrattuale P.A. - Facoltà appaltatore di presentazione istanza di recesso dal contratto - Mancato accoglimento dell’istanza - Conseguenze
1. Negli appalti pubblici ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il Capitolato generale per le opere di competenza dello Stato, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, la consegna dei lavori all’appaltatore (momento essenziale del rapporto, così da consentire la realizzazione di quanto pattuito) si configura come obbligo dell’Amministrazione appaltante, il cui adempimento, però, pur essendo sempre causa di responsabilità contrattuale (atteso che il dovere di collaborazione della medesima Amministrazione non perde la sua natura, contrattuale appunto, solo perchè derivante dalla legge, risultando questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell’art. 1374 C.c.), è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del Codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore stesso il diritto di risolvere il rapporto (né con domanda a norma dell’art. 1453 C.c., né a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 C.c.) e neppure di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, invece, in base alla norma speciale di cui all’art. 10 del già richiamato Capitolato generale, unicamente la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente fissato, onde il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante e senza che possa rilevare né la tempestiva costituzione in mora del committente né l’iscrizione di riserva nel verbale di tardiva consegna dei lavori.
1. Conf. Cass. 11 novembre 2004 n. 21484;R 14 aprile 2004 n. 7069;R 15 novembre 1997 n. 11329;R 30 marzo 1994 n. 3144;R 8 maggio 1992 n. 5496.R
1a. Ved. «Consegna dei lavori»., 9. [La nuova normativa disciplina le situazioni determinate dalla ritardata consegna mentre a mio avviso quelle che si configurano in seguito alla mancata consegna, fino alla (eventuale) ritardata consegna, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile (e diventano quindi applicabili gli artt. 1453 e 1454 Cod. civ.)].
Ved. Anche Cass. 13 aprile 2005 n. 7691 R (Consegna dei lavori senza l’effettiva disponibilità delle aree - Obbligo P.A. del rimborso maggiori oneri dell’appaltatore); 22 marzo 2005 n. 6178 R (Responsabilità P.A., ex art. 10, D.P.R. 62/1063, per la mancata consegna dei lavori); 11 novembre 2004 n. 21484 R (Conseguenze della mancata consegna dei lavori).
1c. All’art. 10, D.P.R. 62/1063 corrispondono gli artt. 129 a 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Re l’art. 9 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
[Cod. civ. artt. 1374, 1453, 1454; Cap. gen. Ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 (1c)] [R=DPR106362] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/09/2024
- È arrivato il primo via del Consiglio dei ministri al testo unico sulla riscossione da Italia Oggi
- Le compensazioni debiti-crediti in una sola casa da Italia Oggi
- La vendita può salvare il bonus da Italia Oggi
- Possibile sanatoria per la struttura amovibile se ancora utile da Italia Oggi
- Pnrr, via al terzo bando per il Parco Agrisolare da Italia Oggi
- Contratti a termine più rischiosi da Italia Oggi
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Il contenzioso e le riserve negli appalti di lavori, servizi e forniture: disciplina ed esempi pratici
Formazione asincrona - Analisi del complesso tema delle riserve nella fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Formazione asincrona - Didattica ed esercitazioni
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Formazione asincrona - Guida per la verifica dello “stato legittimo” di un immobile e per la redazione delle varie certificazioni richieste per la presentazione di pratiche edilizie e per le transazioni di carattere commerciale
Valutazioni e autorizzazioni ambientali: analisi di normativa, prassi e gestione della V.I.A., V.A.S., V.INCa, A.I.A., A.U.A.
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Violazione del merito creditizio e nullità del finanziamento
ISBN 9791255860211
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
La tutela del consumatore nel credito al consumo - Le informazioni adeguate al soggetto finanziato - Il contratto di finanziamento - La valutazione del merito creditizio - La violazione dell’art. 124-bis del TUB e le situazioni di sovraindebitamento
LEGIS Giuridica
32.00
30.40
Decreto Salva Casa, nuove procedure e sanatorie edilizie
ISBN: 9788862193795
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Libro
38.00
36.10
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
ISBN: 9791255860204
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
Edizione aggiornata a:
L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”) - L. 8 agosto 2024, n. 120 (conv. D.L. 29 giugno 2024, n. 89, modifica del procedimento in Cassazione) - L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. “Decreto carceri”) - L. 28 giugno 2024, n. 90 (cybersicurezza nazionale e reati informatici) - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “Correttivo Cartabia”)
Include libro interattivo con:
Aggiornamento online in tempo reale con multivigenza
LEGIS Giuridica
42.00
39.90
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30