Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP7216
Sent.C. Cass. 20/05/2005, n. 10692
Sent.C. Cass. 20/05/2005, n. 10692
Sent.C. Cass. 20/05/2005, n. 10692
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi ex Cap. gen. ll.pp. - In particolare per ritardato pagamento revisione prezzi. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi ex Cap. gen. ll.pp. - Ritardato pagamento interessi - Applicabilità anatocismo ex C.c. 1283 e non 1224, 2°c.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il pagamento degli interessi dovuti alle scadenze previste dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non necessita di domanda alcuna da parte dell'appaltatore, essendo a carico dell'amministrazione appaltante l'onere della prova dell'eventuale non imputabilità del ritardo. Ferma la decorrenza dalle dette scadenze, gli interessi spettano sino al momento dell'emissione del mandato di pagamento da parte della P.A. (per emissione dovendosi intendere non la mera redazione del titolo di spesa, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso), essendo in particolare da escludere che, relativamente agli interessi per i crediti aventi ad oggetto maggiori importi richiesti a titolo di revisione dei prezzi, il termine finale sia da determinare con riferimento alla data in cui l'amministrazione appaltante abbia riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, e ciò ove si consideri che detto riconoscimento non implica soddisfacimento ed estinzione del credito per capitale e tanto meno, quindi, è un fatto idoneo a determinare la cessazione del maturare di interessi cui il creditore abbia titolo.
2. In tema di opere pubbliche, gli interessi spettanti all'appaltatore, a norma degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non riguardano solo il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, ma anche il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi, la previsione del terzo comma del citato art. 35 non essendo limitata al pagamento del corrispettivo, ma estendendosi anche all'obbligazione accessoria, quale è quella di pagare gli interessi, con l'effetto di comprendere in essa il ritardo nel pagamento degli interessi medesimi. Il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura, del resto, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno «ex» art. 1224, 2° c., Cod. civ., ma resta soggetto ai limiti entro cui é consentito riconoscere l'anatocismo di cui all'art. 1283 Cod. civ.: norma, quest'ultima, derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del citato Capitolato.
1. Ved. Cass. 29 novembre 2000 n. 15299 R
1a. e 2a. - Ved. Cass. 29 marzo 2005 n. 6612.R
2. Conf. Cass. S.U. 17 luglio 2001 n. 9653 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; [R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4) [R=L74181] (Cod. civ. artt. 1224, 2° c. e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4) |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
17/09/2024
- Spinta alle mediazioni civili da Italia Oggi
- Costruzioni, al lavoro per un nuovo testo unico da Italia Oggi
- Consulenze fiscali condizionate da Italia Oggi
- Concordato con scudo fiscale da Italia Oggi
- Consolidato nazionale, disciplina rinviata all'Ue da Italia Oggi
- Il Fondo di garanzia pmi si apre da Italia Oggi
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Il contenzioso e le riserve negli appalti di lavori, servizi e forniture: disciplina ed esempi pratici
Formazione asincrona - Analisi del complesso tema delle riserve nella fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Formazione asincrona - Didattica ed esercitazioni
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Formazione asincrona - Guida per la verifica dello “stato legittimo” di un immobile e per la redazione delle varie certificazioni richieste per la presentazione di pratiche edilizie e per le transazioni di carattere commerciale
Valutazioni e autorizzazioni ambientali: analisi di normativa, prassi e gestione della V.I.A., V.A.S., V.INCa, A.I.A., A.U.A.
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Violazione del merito creditizio e nullità del finanziamento
ISBN 9791255860211
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
La tutela del consumatore nel credito al consumo - Le informazioni adeguate al soggetto finanziato - Il contratto di finanziamento - La valutazione del merito creditizio - La violazione dell’art. 124-bis del TUB e le situazioni di sovraindebitamento
LEGIS Giuridica
32.00
30.40
Decreto Salva Casa, nuove procedure e sanatorie edilizie
ISBN: 9788862193795
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Libro
38.00
36.10
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
ISBN: 9791255860204
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
Edizione aggiornata a:
L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”) - L. 8 agosto 2024, n. 120 (conv. D.L. 29 giugno 2024, n. 89, modifica del procedimento in Cassazione) - L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. “Decreto carceri”) - L. 28 giugno 2024, n. 90 (cybersicurezza nazionale e reati informatici) - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “Correttivo Cartabia”)
Include libro interattivo con:
Aggiornamento online in tempo reale con multivigenza
LEGIS Giuridica
42.00
39.90
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30