Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP1348
Sent.C. Cass. 27/03/1992, n. 3801
Sent.C. Cass. 27/03/1992, n. 3801
Sent.C. Cass. 27/03/1992, n. 3801
1. Appalti oo.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Risarcimento danni - Condizioni - Inizio anticipato dei lavori - Non occorre preventiva richiesta di recesso ex art. 10, 8° c., Cap. gen.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'applicabilità dell'art. 10, 8° c. del capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - il quale subordina ogni diritto risarcitorio dell'appaltatore, per il caso di ritardo nella consegna dei lavori, alla preventiva richiesta di recesso dal contratto - resta esclusa qualora l'appaltatore abbia iniziato l'esecuzione dell'opera in un momento anteriore alla consegna dei lavori, in forza di un preciso impegno contrattuale, o comunque in forza di accordi secondo cui la consegna delle aree, sulle quali deve eseguirsi l'opera pubblica, non integra un mero atto di cooperazione del committente per porre l'appaltatore in condizione di dare inizio all'opera, bensì costituisce un preciso adempimento da attuarsi da parte del committente stesso nel corso dell'esecuzione del contratto.
1. Ved. Cass. 22 aprile 1991 n. 4341 R; Cass. 25 luglio 1990 n. 7536R; Cass. 19 marzo 1980 n. 1818[R=W19M801818].
Per il R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato), il D.M. 29 maggio 1895 n. 257 (Regolamento per la compilazione di progetti oo.pp.), il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ed il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (Capitolato generale oo.pp.) .
C.c. artt. 1217 e 1453; L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, artt. 338, 350 e 358R; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 10[R=RD25MA95,A=10]; D.M. 29 maggio 1895 n. 257, art. 20; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12R; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 10 e 16[R=DPR106362,A=10]; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627[R=DPR62772]; D.M. 25 novembre 1972 |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
02/10/2024
- Giurisprudenza casa: istanza di condono ed immobile oggetto di radicale trasformazione “ da Italia Oggi
- Piccole opere, fondi in salvo da Italia Oggi
- Rigenerare con accordi da Italia Oggi
- White list d'obbligo da Italia Oggi
- Il preposto non può mancare negli appalti da Italia Oggi
- Impianti, presupposti per distacco da Italia Oggi
Il procedimento amministrativo: dall'instaurazione alla sanatoria
Formazione specialistica avanzata
Contratti sotto soglia presso Ordini e Collegi professionali dopo il Nuovo Codice Appalti
Guida all'affidamento di lavori, servizi e forniture e al conferimento di incarichi
LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO: ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE
Analisi sistematica della gestione delle strade pubbliche e di uso pubblico: problematiche acquisitive, occupazioni, uso e responsabilità civile
Appalto di gestione dei rifiuti urbani e CAM: dal capitolato all’esecuzione
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
La disciplina sulle distanze legali tra norme e giurisprudenza
Il corso fornisce indicazioni chiare ed operative finalizzate a comprendere il rispetto delle distanze minime tra costruzioni, ad evidenziarne normative speciali e derogatorie e a conoscerne gli strumenti di tutela.
Violazione del merito creditizio e nullità del finanziamento
ISBN 9791255860211
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
La tutela del consumatore nel credito al consumo - Le informazioni adeguate al soggetto finanziato - Il contratto di finanziamento - La valutazione del merito creditizio - La violazione dell’art. 124-bis del TUB e le situazioni di sovraindebitamento
LEGIS Giuridica
32.00
30.40
Decreto Salva casa, nuove procedure e sanatorie edilizie
ISBN: 9788862193795
D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Libro
38.00
36.10
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
ISBN: 9791255860204
Edizione aggiornata a:
L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”) - L. 8 agosto 2024, n. 120 (conv. D.L. 29 giugno 2024, n. 89, modifica del procedimento in Cassazione) - L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. “Decreto carceri”) - L. 28 giugno 2024, n. 90 (cybersicurezza nazionale e reati informatici) - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “Correttivo Cartabia”)
Include libro interattivo con:
Aggiornamento online in tempo reale con multivigenza
LEGIS Giuridica
42.00
39.90
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30