Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP2429
Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5
Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5
Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5
1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Potere dell'amministrazione - Irrilevanza del suggerimento dell'appaltatore. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Diniego per intervenuta sospensione dei lavori - Illegittimità.
1. La sospensione dei lavori ha sempre lo scopo di interrompere l'esecuzione dell'appalto per evitare che l'opera venga proseguita non "a regola d'arte" e comunque per garantire il pubblico interesse. Ancorché in concreto suggerita dall'appaltatore, la sospensione dei lavori è in ogni caso esercizio di un potere dell'Amministrazione, con cui il contratto è posto in situazione di quiescenza cioè di temporanea inefficacia per un tempo determinato o comunque fino all'ordine di ripresa dei lavori.
2. E' illegittimo il diniego della revisione dei prezzi contrattuali d'appalto se basato sulla mera constatazione dell'intervenuta sospensione dei lavori.
1. La sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica - sia essa legittima o illegittima - può provocare oneri e danni all'appaltatore, il quale può allora chiederne il rimborso all'Amministrazione proponendo la riserva prescritta dal Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, tempestivamente e cioè nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i detti oneri e danni (Cass. 16 settembre 1986 n. 5624 R.
Tale principio non esclude che l'appaltatore - in caso di protrazione illegittima della sospensione dei lavori oltre i limiti stabiliti dall'art. 30 del Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - nel periodo antecedente alla ripresa dei lavori, quando cioè noi] sussiste la possibilità di formulare apposita riserva nel verbale di ripresa, può far valere i suoi diritti mediante domanda giudiziale; e la domanda così proposta assume valore ed effetti equipollenti a quelli della riserva, la cui formulazione nel verbale di ripresa lavori disposta successivamente all'instaurazione del giudizio diventa perciò superflua (Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492, R
Durante il periodo di sospensione, non cessa né s'interrompe l'obbligo della custodia dell'opera da parte dell'appaltatore, che deve anche adottare le cautele necessarie e specifiche alla situazione di attesa onde evitare che nel periodo di fermo derivi dalle cose in sua custodia pericolo o danno ai terzi (Cass. 13 ottobre 1986 n. 5992, R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30[R=DPR106362,A=30] L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, art. 326;R L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2[R=L3773,A=2]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 14R; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3[R=L74181,A=3] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
16/07/2024
- E-fatture, -4,6% nel settore edilizia da Italia Oggi
- Avvocato malato fuori dall’albo da Italia Oggi
- Distanziometri obbligatori solo per sale senza bollino da Italia Oggi
- Per i forfettari il concordato ha ancora poche certezze da Italia Oggi
- Creditore inerte senza rimborso da Italia Oggi
- Iva, operazione ravvedimento da Italia Oggi
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DALL'INSTAURAZIONE ALLA SANATORIA
Formazione specialistica avanzata
Il contenzioso e le riserve negli appalti di lavori, servizi e forniture: disciplina ed esempi pratici
Formazione asincrona - Analisi del complesso tema delle riserve nella fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Formazione asincrona - Didattica ed esercitazioni
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Formazione asincrona - Guida per la verifica dello “stato legittimo” di un immobile e per la redazione delle varie certificazioni richieste per la presentazione di pratiche edilizie e per le transazioni di carattere commerciale
Il RUP negli appalti di servizi e forniture dopo il Nuovo Codice Appalti
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725775/011-2.jpg)
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Disponibile dal 30/07/2024
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725774/363-4.jpg)
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
Disponibile dal 30/07/2024
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681763/010-5.jpg)
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681762/377-1.jpg)
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11661922/009-9.jpg)
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95