Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP4950
Sent.C. Conti 28/11/2000, n. 158
Sent.C. Conti 28/11/2000, n. 158
1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Inutilizzabilità dell'opera - Per sua grave colpa - Responsabilità D.L. per danni.
1. Nell'appalto di opera pubblica il direttore dei lavori (tanto più se è pure progettista) ha l'obbligo di esigere ed accertare che i lavori vengano bene e puntualmente eseguiti; viene pertanto a configurarsi una sua violazione dei doveri d'ufficio verso l'amministrazione appaltante e una sua grave colpa nel caso in cui l'opera (una strada, nella specie) sia diventata inutilizzabile per rischi di frana, che pur essendo stati previsti a suo tempo dalla perizia di un geologo erano poi stati sottovalutati dal direttore dei lavori medesimo, il quale addirittura non aveva ordinato la sospensione dei lavori quando si era verificato un movimento franoso nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
1a. Ved. C. Conti, Sez. centr. I 27 ottobre 2000 n. 321R; C. Conti, Sez. centr. II 27 ottobre 2000 n. 319R; C. Conti, Sicilia 1° grado 23 ottobre 2000 n. 111/Resp.[R=WCO23O00111]; C. Conti, Sez. centr. IV 16 ottobre 2000 n. 303R; C. Conti, Sicilia 11 settembre 2000 n. 101/Resp.R; Cass. 29 agosto 2000 n. 11359R; C. Conti, Veneto 11 agosto 2000 n. 972/ELR; C. Conti, Piemonte 15 maggio 2000 n. 1221/ELR; C. Conti, Molise 11 aprile 2000 n. 33R e C. Conti, Sez. centr. II 21 marzo 2000 n. 99R.
|
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
22/07/2024
- Con gli sconti fiscali un nuovo affitto su tre è a canone calmierato da Il Sole 24 Ore
- Aziende in crisi, la continuità vince sulla tutela dei crediti fiscali da Il Sole 24 Ore
- Nuove penalità per il reverse su operazioni inesistenti da Il Sole 24 Ore
- Inversione contabile non effettuata: i ritocchi del decreto sanzioni da Il Sole 24 Ore
- Negligenza nel visto di conformità: non scatta il concorso nell’illecito da Il Sole 24 Ore
- Prima casa, stop Covid anche ai termini per la ristrutturazione da Il Sole 24 Ore
Il mercato elettronico della PA
Inquadramento e funzionamento del mercato elettronico della PA
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE: GUIDA PRATICA DOPO IL DL “SALVA CASA"
Panoramica completa delle novità, in tema di abusi edilizi, introdotte con il DL "Salva casa"
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
I Criteri Ambientali Minimi nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023
Applicazione dei CAM nelle procedure di affidamenmto di lavori, servizi e forniture alla luce dei provvedimenti attuativi e delle prassi di settore
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725775/011-2.jpg)
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Disponibile dal 30/07/2024
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725774/363-4.jpg)
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
Disponibile dal 30/07/2024
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681763/010-5.jpg)
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681762/377-1.jpg)
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11661922/009-9.jpg)
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95