Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP718
Sent. C. Cass. 28/12/1993, n. 12863
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestiva formulazione - Onere ex art. 54 R.D. 1895 n. 350 - Anche per la richiesta di equo compenso per variazioni superiori al quinto - Ininfluenza, al riguardo, della facoltà di recesso o revisione ex art. 14 D.P.R. 1962 n. 1063. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Termine per inserimento nella contabilità.
1. Nei contratti di appalto di opere pubbliche (ed in quelli assoggettabili alla stessa disciplina per pattuizione negoziale) l'onere di formulare tempestiva riserva nel registro di contabilità, previsto a pena di decadenza dall'art. 54 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, concerne in via generale ogni pretesa dell'appaltatore afferente compensi od indennizzi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale originario, in relazione a qualsiasi situazione insorta nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata incluso, pertanto, il diritto all'equo compenso a termini dell'art. 13, 5' c., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per le variazioni ordinate dal committente del progetto e del piano iniziale dei lavori, comportanti modifiche superiori al quinto; né può essere considerata derogatoria della richiamata disposizione dell'art. 54 R.D. n. 350/1895 la norma di cui all'art. 14, 4° c., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 per la quale l'appaltatore, dopo che la controparte gli abbia significato il superamento del sesto quinto dei lavori commessigli, ha titolo per recedere dal rapporto o per proporne una revisione entro un prestabilito breve termine, posto che la disposizione richiamata si limita a contemplare particolari ipotesi di caducazione dell'appalto o di modifica del relativo contenuto e non prevede nessuna attribuzione di maggiori compensi all'appaltatore.
2. In tema di appalti assoggettato alla disciplina pubblicistica, l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, voglia far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire nella contabilità formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di media diligenza e di buona fede dall'interessato, sicché possa ritenersi che questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad affrontare, salvo poi a precisare l'entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte suprema, aveva dichiarato decaduto l'appaltatore dalla pretesa di un maggiore compenso per variazioni dei lavori appaltati disposte dalla committente in corso di opera, a termini dell'art. 13, 5° c., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per avere formulato la propria riserva tardivamente, all'atto della sottoscrizione del sesto certificato di acconto, benché l'esigenza di fare fronte ai maggiori oneri costruttivi fosse nota all'appaltatore sin dal giorno della consegna dei lavori, ricollegandosi essa ad uno stato di fatto evidente).
1. e 2. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54 [R=RD25MA95,A=54]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 13 e 14 [R=DPR106362,A=13] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
06/08/2024
- Scudo protettivo in condominio da Italia Oggi
- Infrastrutture e sport, il dl è legge. Tempi più rapidi in Cassazione da Italia Oggi
- Rottamazione prorogata al 15 settembre da Italia Oggi
- Con il blocco dei crediti le imprese perdono il 35% da Italia Oggi
- Definizione con interessi certi da Italia Oggi
- Rinnovabili, impianti in edilizia libera da Italia Oggi
Il mercato elettronico della PA
Inquadramento e funzionamento del mercato elettronico della PA
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE: GUIDA PRATICA DOPO IL DL “SALVA CASA"
Panoramica completa delle novità, in tema di abusi edilizi, introdotte con il DL "Salva casa"
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
I Criteri Ambientali Minimi nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023
Applicazione dei CAM nelle procedure di affidamenmto di lavori, servizi e forniture alla luce dei provvedimenti attuativi e delle prassi di settore
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725775/011-2.jpg)
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725774/363-4.jpg)
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681763/010-5.jpg)
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681762/377-1.jpg)
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11661922/009-9.jpg)
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95