Sent.C. Conti 29/11/2000, n. 1326

1. Per i danni subiti dal Comune in conseguenza dei ritardati pagamenti effettuati all'impresa appaltatrice di un'opera pubblica, sussiste colpa grave del direttore dei lavori che abbia consentito all'impresa il differimento del termine di ultimazione dei lavori appaltati senza applicare alcuna penalità, che abbia compilato in modo approssimato e confuso, nonché in ritardo, la contabilità finale tanto da rendere necessario il rifacimento di questa successivamente ex novo, e che infine non abbia risposto con alcuna controdeduzione alle riserve regolarmente presentate dall'impresa. Ma al direttore dei lavori non possono essere addebitati né la spesa determinata dal frazionamento del progetto deciso dal Comune, per il maggiore tempo utile di esecuzione lavori né le somme pagate all'impresa per revisione prezzi (in quanto sono state compensate dalla parallela rivalutazione dell'opera) né la quota delle spese per l'arbitrato, né il 50% degli interessi dovuti per i pagamenti effettuati con ritardo all'impresa in parte per colpa della stessa.