Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP1326
Sent. C. Cass. 08/01/1992, n. 104
1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Indennizzo per gli oneri subiti - Rinunzia dell'appaltatore - Validità - Condizioni - Successive riserve - Ammissibili per rinunzia non valida. 2. Appalti oo-pp. - Riserve - Parere del C.T.A. del Provveditorato oo pp. - Non equivale a provvedimento di risoluzione della controversia (M.d.r.) (RIS).
1. La rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione, col solo limite che non esistano di legge o che non si tratti di diritti indisponibili; pertanto, in tema di appalto conferito da un Ente pubblico, la validità della rinuncia dell'appaltatore all'indennizzo degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori postula, sia nel caso previsto dall'art. 30 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, sia nel caso dell'art. 29 D.P.R. cit., l'accertamento che al momento della rinuncia fosse prevedibile il tempo della sospensione e, in relazione a tale elemento, fosse determinabile (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo) il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato, senza che in ordine al problema della validità di detta rinuncia possa incidere il potenziale esercizio della facoltà del creditore di richiedere lo scioglimento del contratto.
2. La lettera con cui la Pubblica Amministrazione comunica il parere negativo espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche sulle riserve formulate dall'impresa, non può essere equiparata al provvedimento di risoluzione della controversia da adottarsi ai sensi del R.D. 25 maggio 1895 n. 350; e da essa quindi non decorre il termine di 60 gg. di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063. (M.d.r.)
1. In questa sentenza viene ribadito, riguardo alla «rinunzia», il principio - costantemente enunciato dalla Corte suprema - in forza del quale la dichiarazione che l'Appaltatore trascriva nel verbale di sospensione dei lavori, obbligandosi a rinunziare al diritto di richiedere indennizzi o danni per la sospensione stessa, può anche non essere valida (e può quindi diventare ammissibile una successiva riserva e formulazione di richieste di risarcimento relativa a quella sospensione dei lavori).
Compete al giudice di merito - la cui decisione al riguardo non sarà soggetta a sindacato di legittimità (cioè non potrà essere sindacata o modificata dalla Corte di Cassazione) se sarà sorretta da motivazione logica, congrua e corretta (Cass. 18 febbraio 1977 n. 745) - [R=W18F77745] valutare se, al momento della formulazione della rinunzia, sussistevano la volontà abdicativa dell'Appaltatore ed i requisiti per la validità della rinunzia stessa. (Cass. 1977 n. 745).
Ed ai fini di questa valutazione, il giudice dovrà stabilire se, al momento in cui la rinunzia è stata espressa, fosse o meno prevedibile il tempo di durata della sospensione; e se a quel momento, in relazione al suddetto elemento, fossero determinabili il contenuto e l'estensione del diritto rinunciato (attraverso la previsione della misura dell'indennizzo conseguentemente dovuto dalla P.A.) (Cass. 1992 n. 104).
Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 29 e 30[R=DPR106362,A=29] Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 23, 53, 54, 64, 91, 100, 107; [R=RD25MA95,A=23] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42, 46 e 47[R=DPR106362,A=42] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
11/09/2024
- Affitti brevi, schizzano i Cin da Italia Oggi
- Zes, comunicazione all'Ade da posticipare da Italia Oggi
- Sisma 2016, detenuti nei cantieri da Italia Oggi
- Affitti brevi, le sanzioni scivolano verso il 2025 da Il Sole 24 Ore
- Confindustria: «Gare veloci e concorrenza cruciali negli appalti» da Il Sole 24 Ore
- Il report di sostenibilità punta sulla doppia materialità da Il Sole 24 Ore
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Valutazioni e autorizzazioni ambientali: analisi di normativa, prassi e gestione della V.I.A., V.A.S., V.INCa, A.I.A., A.U.A.
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Il procedimento disciplinare negli ordini e collegi professionali: dalla segnalazione al provvedimento sanzionatorio
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di Consigliere di Disciplina e di supporto segretariale
Le locazioni commerciali: disciplina, giurisprudenza e prassi
Analisi dei contratti di locazione commerciali con un particolare focus sull'affitto d'azienda
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-9/11983520/379-5.jpg)
Decreto Salva Casa, nuove procedure e sanatorie edilizie
ISBN: 9788862193795
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Libro
38.00
36.10
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-9/11983519/020-4.jpg)
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
ISBN: 9791255860204
DISPONIBILE DAL 25/09/2024
Edizione aggiornata a:
L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”) - L. 8 agosto 2024, n. 120 (conv. D.L. 29 giugno 2024, n. 89, modifica del procedimento in Cassazione) - L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. “Decreto carceri”) - L. 28 giugno 2024, n. 90 (cybersicurezza nazionale e reati informatici) - D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “Correttivo Cartabia”)
Include libro interattivo con:
Aggiornamento online in tempo reale con multivigenza
LEGIS Giuridica
42.00
39.90
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725775/011-2.jpg)
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725774/363-4.jpg)
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681763/010-5.jpg)
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75