Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP8421
Sent.C. Cass. 10/11/2008, n. 26916
Sent.C. Cass. 10/11/2008, n. 26916
Sent.C. Cass. 10/11/2008, n. 26916
1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Consegna parziale equiparabile a mancata consegna - Applicabile D.P.R. 62/1063, art. 10 - Consegna parziale di scarso rilievo - Diverse conseguenze [R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 10; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 (1c)] 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo di rate di acconto e saldo - Interessi di mora non dovuti all’appaltatore - Ritardo per altre ipotesi - Diverso quadro normativo
1. Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il Capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) in ordine ai quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori, sono configurabili due ipotesi: se la consegna parziale, per gli effetti che produce, è tale da doversi equiparare a mancata consegna, è applicabile la disciplina dell’art. 10 del Capitolato la quale, per il caso che il contratto preveda il frazionamento della consegna dei lavori, prevede lo spostamento del termine di consegna dell’opera, sicché l’appaltatore può avvalersi della facoltà di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando così a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; se, invece, il frazionamento nella consegna dei lavori è scarsamente rilevante nell’economia del rapporto, l’appaltatore potrà, al massimo, pretendere un prolungamento del termine di completamento dell’opera, e, se del caso, il ristoro dei maggiori oneri relativi alla parte consegnata in ritardo, previa formulazione delle opportune.
2. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 62/1063, che attribuiscono all’appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della pubblica Amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale (e non anche ai casi di contestazione del credito da parte della P.A., Stazione appaltante); e riguardano solo la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o ad altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole del ritardo indebito nel suo obbligo di pagamento, non anche al mancato pagamento per una contestazione che, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la Stazione appaltante faccia in ordine alla realizzazione ed esecuzione delle opere, caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche.
1. Sulla ritardata consegna dei lavori, conf. Cass. 19 marzo 1980 n. 1818[R=W19M801818]. Sulla consegna dei lavori all’appaltatore ved. Cass. 26 settembre 2006 n. 20825 R.
Ved. anche l’ultima Nota: «Consegna dei lavori»; e le altre precedenti: «Rimborso spese all’appaltatore che receda dal contratto per la mancata consegna dei lavori» e «Ritardata consegna dei lavori di un’opera pubblica per fatto dell’amministrazione».
1c. All’art. 10 del D.P.R. 62/1063[R=DPR106362] corrispondono gli artt. 129 a 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R e l’art. 9 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145[R=DM19A00]: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
2. Conf. Cass. 4 giugno 2004 n. 10641 R. Sui ritardati pagamenti all’appaltatore ved. Cass. 21 gennaio 2008 n. 1216 R; 31 ottobre 2007 n. 23006 R; 30 ottobre 2007 n. 22842 R e 22843 R.
Ved. anche «Ritardati pagamenti negli appalti ll.pp.»; e le altre precedenti Note: «Interessi per il ritardato pagamento di acconti all’appaltatore e registri contabili»; «Un Sindaco responsabile del mancato pagamento all’appaltatore»; «Ritardati pagamenti all’appaltatore di opera pubblica».
2a. (PM-RIPM.1) - Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 21 gennaio 2008 n. 1216 R [Interessi spettanti all’appaltatore per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo - Spettano anche (anatocismo) per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi]; 31 ottobre 2007 n. 23006 R e 30 ottobre 2007 n. 22843 R e 30 ottobre 2007 n. 22842 R (Nullità del patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati d’avanzamento pagati in ritardo - Condizioni).
Ved. anche «Ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici».
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36)[R=DPR106362] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
26/07/2024
- Immobili, cambio d'uso facile da Italia Oggi
- L'agibilità è garantita anche per i minialloggi con superfici di almeno 20 metri quadrati e altezza del soffitto a metri 2,40 da Italia Oggi
- Frode bonus facciate da 8 milioni a Milano da Italia Oggi
- Tre vie per produrre rinnovabili da Italia Oggi
- Imprese ed efficienza energetica, arriva il bando da 40 milioni da Il Sole 24 Ore
- Collaudatori ministeriali da Italia Oggi
Il mercato elettronico della PA
Inquadramento e funzionamento del mercato elettronico della PA
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE: GUIDA PRATICA DOPO IL DL “SALVA CASA"
Panoramica completa delle novità, in tema di abusi edilizi, introdotte con il DL "Salva casa"
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
I Criteri Ambientali Minimi nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023
Applicazione dei CAM nelle procedure di affidamenmto di lavori, servizi e forniture alla luce dei provvedimenti attuativi e delle prassi di settore
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95