Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP8152
Sent.C. Cass. 05/03/2008, n. 5951
Sent.C. Cass. 05/03/2008, n. 5951
1. Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Responsabilità contrattuale P.A. - Facoltà appaltatore di presentazione istanza di recesso dal contratto - Mancato accoglimento dell’istanza - Conseguenze
1. Negli appalti pubblici ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il Capitolato generale per le opere di competenza dello Stato, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, la consegna dei lavori all’appaltatore (momento essenziale del rapporto, così da consentire la realizzazione di quanto pattuito) si configura come obbligo dell’Amministrazione appaltante, il cui adempimento, però, pur essendo sempre causa di responsabilità contrattuale (atteso che il dovere di collaborazione della medesima Amministrazione non perde la sua natura, contrattuale appunto, solo perchè derivante dalla legge, risultando questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell’art. 1374 C.c.), è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del Codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore stesso il diritto di risolvere il rapporto (né con domanda a norma dell’art. 1453 C.c., né a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 C.c.) e neppure di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, invece, in base alla norma speciale di cui all’art. 10 del già richiamato Capitolato generale, unicamente la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente fissato, onde il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante e senza che possa rilevare né la tempestiva costituzione in mora del committente né l’iscrizione di riserva nel verbale di tardiva consegna dei lavori.
1. Conf. Cass. 11 novembre 2004 n. 21484;R 14 aprile 2004 n. 7069;R 15 novembre 1997 n. 11329;R 30 marzo 1994 n. 3144;R 8 maggio 1992 n. 5496.R
1a. Ved. «Consegna dei lavori»., 9. [La nuova normativa disciplina le situazioni determinate dalla ritardata consegna mentre a mio avviso quelle che si configurano in seguito alla mancata consegna, fino alla (eventuale) ritardata consegna, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile (e diventano quindi applicabili gli artt. 1453 e 1454 Cod. civ.)].
Ved. Anche Cass. 13 aprile 2005 n. 7691 R (Consegna dei lavori senza l’effettiva disponibilità delle aree - Obbligo P.A. del rimborso maggiori oneri dell’appaltatore); 22 marzo 2005 n. 6178 R (Responsabilità P.A., ex art. 10, D.P.R. 62/1063, per la mancata consegna dei lavori); 11 novembre 2004 n. 21484 R (Conseguenze della mancata consegna dei lavori).
1c. All’art. 10, D.P.R. 62/1063 corrispondono gli artt. 129 a 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Re l’art. 9 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
[Cod. civ. artt. 1374, 1453, 1454; Cap. gen. Ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 (1c)] [R=DPR106362] |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
09/08/2024
- Rivalutazione dei terreni entro il 30 novembre da Italia Oggi
- Impresa in regola, risponde il manager negligente da Italia Oggi
- Fonti rinnovabili, governo impugna la legge sarda da Italia Oggi
- Appalti illeciti? Il principio cardine è l’autonomia da Italia Oggi
- Piccole opere, intervento in vista da Italia Oggi
- Incentivi tecnici legati agli integrativi da Italia Oggi
Il mercato elettronico della PA
Inquadramento e funzionamento del mercato elettronico della PA
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE: GUIDA PRATICA DOPO IL DL “SALVA CASA"
Panoramica completa delle novità, in tema di abusi edilizi, introdotte con il DL "Salva casa"
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
I Criteri Ambientali Minimi nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 36/2023
Applicazione dei CAM nelle procedure di affidamenmto di lavori, servizi e forniture alla luce dei provvedimenti attuativi e delle prassi di settore
LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d'uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
ISBN: 9791255860112
Criticità del sistema di calcolo del tasso Euribor e possibili manipolazioni - Nullità totale dei contratti stipulati dalle banche del “panel” - Impostazione della domanda e decorrenza della prescrizione
Aggiornato con la sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2024, n. 12007
LEGIS Giuridica
24.50
23.30
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
ISBN: 9788862193634
Riserve: alla consegna dei lavori, per sospensione dei lavori illegittima, per approvazione di varianti, concernenti la gestione contabile - Contabilità dei lavori - Procedura e documentazione per l’approvazione di varianti - Varianti e quinto d’obbligo - Nomina, compenso e responsabilità del collaudatore - Tempistiche e svolgimento del collaudo
Download: 81 formule editabili in formato .DOC
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
34.00
32.30
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
ISBN: 9791255860105
Regole di efficacia delle cessioni in blocco dei crediti - Privilegi, incertezze ed eccezioni relative ai crediti ceduti - Caratteristiche e attività riservate al Servicer - Limiti e regole del recupero dei crediti cartolarizzati - Tra titolarità effettiva ed effettiva titolarità: antiriciclaggio e privacy nelle cartolarizzazioni
Con la Prefazione di Felice Manti
LEGIS Giuridica
25.00
23.75
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
Norme, problemi, soluzioni
ISBN: 9788862193771
Con il patrocinio dell’ANA (Associazione Nazionale Archeologi)
La relazione di assoggettabilità - Potenziale archeologico e rischio archeologico - La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) - Il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Il rapporto con le stazioni appaltanti - Compliance e tutela secondo il Codice appalti 2023
Con Appendice normativa e download
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 e al D.L. 02/03/2024 n. 19
Libro
32.00
30.40
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95