Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Com. Ass.R. Sardegna 13/08/2002, n. 20748
Com. Ass.R. Sardegna 13/08/2002, n. 20748
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TESTO DEL DOCUMENTOSi comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 agosto 2002 verrà pubblicata la legge regionale 9 agosto n. 14 R concernente la qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione. Il provvedimento legislativo sana la situazione di paralisi e di grave incertezza venutasi a creare a seguito della sentenza n. 892/02 del 18 luglio 2002 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che ha annullato il Decreto del Presidente della Regione n. 1/L in data 9.3.2001 che, per effetto dell'articolo 7 della Legge regionale n. 29 del 1993, aveva introdotto delle disposizioni di dettaglio in attuazione della L.R. 27 aprile 1984 n. 13 concernente l'Albo regionale degli Appaltatori. L'annullamento del Regolamento di qualificazione regionale ha peraltro travolto l'applicabilità dell'articolo 17 della L.R. 22.4.2002 n. 7 (legge finanziaria regionale) in quanto quest'ultima fa riferimento alle modalità di accertamento dei requisiti indicate nel medesimo provvedimento annullato. Questo Assessorato ha voluto percorrere due strade autonome l'una dall'altra riguardanti: - l'immediata presentazione all'esame della Giunta Regionale di un disegno di legge, riproponendo le medesime disposizioni già previste dal regolamento annullato; - la proposta di un ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. chiedendone la sospensiva e il conseguente annullamento. Mentre il ricorso al Consiglio di Stato potrebbe richiedere tempi più lunghi per l'interruzione dovuta alle ferie estive, il disegno di legge è stato urgentemente approvato dall'Organo legislativo nella seduta dell'8 agosto scorso ed è diventato legge della Regione e come tale esplica i suoi immediati effetti "erga omnes". Poiché l'impalcatura normativa della nuova legge, come è stato dianzi detto, riprende le medesime disposizioni del Regolamento annullato ivi comprese quelle che non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei Conti, le circolari interpretative diramate da questo Assessorato per l'applicazione del R |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
Provvedimenti attuativi e collegati al Codice dei contratti pubblici 2023 (D. Leg.vo 36/2023)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Appalti e contratti pubblici
I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
- Emanuela Greco
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza
- Redazione Legislazione Tecnica
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Appalti e contratti pubblici
- Tariffa Professionale e compensi
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Professioni
Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
06/08/2024
- Scudo protettivo in condominio da Italia Oggi
- Infrastrutture e sport, il dl è legge. Tempi più rapidi in Cassazione da Italia Oggi
- Rottamazione prorogata al 15 settembre da Italia Oggi
- Con il blocco dei crediti le imprese perdono il 35% da Italia Oggi
- Definizione con interessi certi da Italia Oggi
- Rinnovabili, impianti in edilizia libera da Italia Oggi