Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP2921
Sent. C. Cass. 04/03/1988, n. 2247
1. Appalti oo.pp. - Direzione dei lavori - Potere di disporre dei diritti della Amministrazione appaltante - Esclusione. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Per scavi in roccia « extra-dura » - Non si tratta di fatti continuativi - Formulazione della riserva ad ogni contabilizzazione - Necessità. 3. Appalti oo.pp. - Ultimazione - Termine - Proroga - Diniego - Giurisdizione A.G.O. - Esclusione. 4. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Per colpa dell'Amministrazione - Inapplicabilità dell'art. 35 Cap. gen. - Quantificazione dei danno ex art. 1224, 2°c., C.c..
1. In un appalto di opera pubblica, l'operato della direzione dei lavori (nella specie, aveva concesso all'appaltatore una proroga per la formulazione delle riserve) non può mai valere come rinuncia dell'Amministrazione all'eccezione di decadenza di diritti dell'appaltatore, in quanto proveniente da un organo che non ha affatto il potere di disporre dei diritti dell'Amministrazione appaltante. (M.d.r.).
2. Nei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica la presenza di roccia specialmente dura accertata ad un certo momento, non significa che sempre roccia dura si incontrerà in seguito. Non si tratta perciò di fatti continuativi e la riserva deve essere formulata ad ogni singola contabilizzazione. (M.d.r.).
3. In tema d'appalto d'opera pubblica, e per il caso in cui l'Amministrazione committente abbia negato una proroga del termine di consegna, deve escludersi che l'Appaltatore possa chiedere al giudice ordinario un accertamento dell'illegittimità di tale diniego, poiché si verte in materia di scelte e valutazioni discrezionali dell'Amministrazione medesima, mentre resta ferma la giurisdizione di detto giudice sui diritti ed obblighi discendenti dalla ritardata consegna, anche per quanto riguarda il riscontro della sua imputabilità o meno all'Appaltatore.
4. Negli appalti di opere pubbliche, l'art. 35 del Capitolato generale oo.pp. è applicabile solo per il ritardato pagamento degli acconti nel corso dell'esecuzione dei lavori; quando invece il ritardo si verifica per inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'Amministrazione appaltante, il danno va quantificato ai sensi dell'art. 1224, 2° c., C.c. (M.d.r.)
1. Ved. Cass. 22 novembre 1984 n. 6016[R=W22N846016]
3. Ved. Cass. S.U. 17 novembre 1984 n. 5839.[R=W17N845839]
4. Conf. Cass. 6 aprile 1982 n. 2102.[R=W6A822102]
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 31, 2°c.[R=DPR106362,A=31] C.c. art. 1224, 21 c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
A cura di:
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
28/06/2024
- Arera, commenti sul bando tipo da Italia Oggi
- Revoca aggiudicazione, no se il contratto è firmato da Italia Oggi
- Offerta con ribasso del 99% ok se c'è utile da Italia Oggi
- I piccoli comuni promuovono la semplificazione del dl Salva casa da Italia Oggi
- L’algoritmo delle frodi per i bonus edilizi da Il Sole 24 Ore
- Arrivano la task force anti caporalato e il database sugli appalti in agricoltura da Il Sole 24 Ore
INDENNITÀ DI ESPROPRIO: IL CALCOLO IN BASE AGLI IVS
Valutazione oggettiva dell’indennità di esproprio in base al valore venale delle aree edificabili e dei terreni
Attestazione OIV 2024: istruzioni per ordini e collegi professionali
Analisi della Delibera ANAC 213/2024 concernente gli obblighi di trasparenza oggetto dell'attestazione OIV 2024 per Ordini e Collegi professionali
LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI: IMPATTI OPERATIVI
Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e il Decreto Semplificazioni.
Formazione specifica ed operativa sulle singole tipologie di conferenza di servizi disciplinate dalla Riforma Madia. Analisi e modelli della conferenza istruttoria e decisoria, semplificata e simultanea; approfondimenti e iter procedurale dei c.d. "poteri oppositivi" delle Amministrazioni dissenzienti
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE
Guida pratica alle sanatorie ordinarie nella legislazione e nella prassi
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Formazione asincrona - Guida per la verifica dello “stato legittimo” di un immobile e per la redazione delle varie certificazioni richieste per la presentazione di pratiche edilizie e per le transazioni di carattere commerciale
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11661922/009-9.jpg)
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
ISBN: 9791255860099
AGGIORNATO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 11 GENNAIO 2024, CAUSA C-361/22, E ALLE DECISIONI E.U.I.P.O. DEL 28 FEBBRAIO 2024
Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA
LEGIS Giuridica
41.00
38.95
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11632048/359-7.jpg)
Manuale del benessere ambientale
L’IEQ: NORME, SOLUZIONI IMPIANTISTICHE, PROTOCOLLI DI VERIFICA
ISBN: 9788862193597
Indoor Air Quality e Indoor Environmental Quality - Benessere termoigrometrico - Benessere olfattivo e la qualità dell’aria - Benessere acustico
e benessere visivo - Impianti e soluzioni per il benessere negli edifici - Verifiche strumentali per l’IEQ - Protocolli di verifica dell’IEQ
Libro
48.00
45.60
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11625106/378-8.jpg)
Prontuario dei lavori pubblici
ISBN 9788862193788
La consegna dei lavori - Il subappalto - I termini dell’appalto - La contabilità dei lavori - Le varianti e i lavori supplementari - Controversie e responsabilità - Risoluzione e rescissione contrattuale - Il collaudo delle opere - Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte - Quadro sinottico della normativa
DOWNLOAD MODULISTICA EDITABILE
Aggiornato al D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36
Libro
42.00
39.90
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-3/11328672/376-4.jpg)
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-2/11244791/374-0.jpg)
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10