Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La sospensione dei lavori nelle opere pubbliche
- Redazione Legislazione Tecnica
La sospensione dei lavori nelle opere pubbliche
QUADRO NORMATIVO SULLA SOSPENSIONE DEI LAVORIL’esecuzione dei lavori nelle opere pubbliche è regolata dalle norme applicabili tempo per tempo, vigenti al momento di pubblicazione dei bandi o avvisi tramite i quali viene indetta la procedura oppure - per le procedure indette senza bando o avviso - alla data di trasmissione degli inviti a presentare offerta. Occorre pertanto tenere conto della successione di norme, per la quale si rinvia a Quadro normativo in materia di appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mentre qui di seguito il tema è trattato in base alle norme al momento vigenti: |
|||||
SOSPENSIONE DEI LAVORI NEL CODICE DEI CONTRATTI |
|||||
Da chi e quando può essere disposta la sospensioneLa sospensione è regolata a regime dall’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016. L’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che la sospensione può essere disposta come riportato nella tabella qui a seguire. Da chi e quando può essere disposta la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice |
|||||
Durata della sospensione e ripresa dei lavoriL’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, stabilisce le conseguenze a seguito del perdurare della sospensione, prevedendo tra l’altro che il RUP deve dare avviso all’ANAC quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo. In questi casi il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale N1. Nei casi di sospens |
|||||
Calcolo del termine di sospensioneL’art. 10 del D.M. 49/2018 prevede che la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Il tutto può essere riassunto dalla formula che segue. Gsx (Lne/Ltot) |
|||||
Clausola penaleL’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6, , prevede che qualora la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nel |
|||||
SOSPENSIONE DEI LAVORI NEL D.L. 76/2020 |
|||||
Ambito applicativo del D.L. 76/2020La sospensione regolata dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito dalla L. 11/09/2020, n. 120) si sovrappone alla norma di cui all’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016, introducendo disposizioni derogatorie transitorie applicabili ai lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 (Soglie comunitarie appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni). Tale disciplina prevede ipotesi di sospensione esclusive e strette tempistiche, e si applica per tutti i lavori sopra soglia - anche quelli già in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 - e che verranno intrapresi fino al 30/06/2023 (termine inizialmente stabilito al |
|||||
Cause tassative per la sospensioneLe possibili cause di sospensione previste dall’art. 5 del D.L. 76/2020, non corrispondono a quelle previste dall’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016, ma principalmente si accompagnano a sospensioni illegittime - sia disposte dalla stazione appaltante che conseguenti a un’interruzione dei lavori da parte del contraente - ma differenti dalle cause contemplate dall’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016. Da questo punto di vista, salvo forse la mancanza di disponibilità economica, non sembrano tutte cause riconducibili ad una sospensione “legittima”. L’art. 5 del D.L. 76/2020, comma 1, prevede - in deroga all’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016 - che fino al 30/06/2023 la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche sopra soglia, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le ragioni indicate nella seguente tabella, che compendia anche la procedura da seguire e i possibili risvolti pratici all’esito della sospensione (le lettere corrispondono alla elencazione del comma 1, art. 5 del D.L. 76/2020). Cause di sospensione dei lavori nel D.L. 76/2020, procedura e possibili esiti
|
|||||
Impossibilità di proseguireL’art. 5 del D.L. 76/2020, comma 4, regola la situazione in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa procedere con il soggetto designato. Interpretando la norma, &egrav |
|||||
Risoluzione contrattuale e iter proceduraleL’art. 5 del D.L. 76/2020, comma 4, stabilisce che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori - per qualsiasi motivo - non possa procedere con il soggetto designato, (né, in caso di esecutore plurisoggettiva, con altra impresa del raggruppamento designato), la s |
|||||
Ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavoriL’art. 5 del D.L. 76/2020, comma 5, stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per: - un numero di giorni pari o su |
|||||
Cause di forza maggiore e rimando al CodiceL’art. 8 del D.L. 76/2020, comma 4, lettera c), prevede che qualora il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei |
|||||
IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO |
|||||
La normativa previgenteIl Collegio consultivo tecnico (CCT) è stato inizialmente regolato dall’art. 207 del D. Leg.vo 50/2016, poi abrogato, è in seguito rientrato nel panorama |
|||||
Il CCT nel D.L. 76/2020L’art. 6 del D.L. 76/2020 ha ora previsto la costituzione obbligatoria di un CCT, per i lavori sopra soglia, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i lavori in corso la costituzione era da compiere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17/07/2020). Segue in forma tabellare il dettaglio della disciplina concernente la costituzione e il funzionamento del Collegio consultivo tecnico. Costituzione e funzionamento del Collegio consultivo tecnico
|
Dalla redazione
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Appalti e contratti pubblici
- Tariffa Professionale e compensi
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Professioni
Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Appalti e contratti pubblici
- Avvisi e bandi di gara
- Partenariato pubblico privato
- Soglie normativa comunitaria
- Esecuzione dei lavori pubblici
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Requisiti di partecipazione alle gare
Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Emanuela Greco
- Autorità di vigilanza
- Appalti e contratti pubblici
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Professioni
Direzione, esecuzione e contabilità dei lavori pubblici [CODICE 2016]
- Alfonso Mancini
- Emanuela Greco
- Precontenzioso, contenzioso e giurisdizione
- Esecuzione dei lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
- Contabilità dei lavori pubblici e riserve
- Disciplina economica dei contratti pubblici
Inadempimenti dell’appaltatore e conseguenze negli appalti pubblici
- Studio Groenlandia
- Precontenzioso, contenzioso e giurisdizione
- Appalti e contratti pubblici
Rimedi alternativi per la risoluzione delle controversie nei contratti pubblici
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
30/08/2024
- Balneari, trattativa finale su proroghe a settembre 2027 da Il Sole 24 Ore
- Progetti per l’occupabilità, 2 miliardi impegnati al 50% da Il Sole 24 Ore
- Iva e ritenuta d’acconto sui premi per il concorso di progettazione da Il Sole 24 Ore
- Esenzioni Ires per immobili sfitti o dati in comodato da Il Sole 24 Ore
- Mini Ires per i proventi da locazione degli enti religiosi da Il Sole 24 Ore
- Tassate le plusvalenze da superbonus110% da Italia Oggi
Il contenzioso e le riserve negli appalti di lavori, servizi e forniture: disciplina ed esempi pratici
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Il mercato elettronico della PA
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE: GUIDA PRATICA DOPO IL DL “SALVA CASA"
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725775/011-2.jpg)
La nullità parziale e totale dei contratti dopo la manipolazione dei tassi Euribor
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11725774/363-4.jpg)
Le riserve, le varianti e il collaudo nei contratti pubblici
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681763/010-5.jpg)
Cartolarizzazioni: manuale teorico-pratico per il giurista
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-7/11681762/377-1.jpg)
Archeologia preventiva per le stazioni appaltanti
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11661922/009-9.jpg)