Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP8133
Sent.C. Cass. 17/01/2008, n. 885
Sent.C. Cass. 17/01/2008, n. 885
Sent.C. Cass. 17/01/2008, n. 885
1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Ritardo - Necessità per l’appaltatore di mantenere in vita le garanzie fideiussorie - Obbligo P.A. di rimborsare all’appaltatore le relative somme pagate in più - Debito di valore - Differenza con ritardato pagamento di rata di acconto
1. Negli appalti di lavori pubblici, in caso di ritardo nel collaudo delle opere, l’obbligo per l’Amministrazione appaltante di provvedere al rimborso all’appaltatore delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall’appalto, determina l’insorgenza di un debito di valore, in quanto non strettamente collegato al sinallagma negoziale delle reciproche obbligazioni e pertanto, in applicazione del principio della completa restitutio in integrum, gli interessi dovuti vanno calcolati sulle somme via via rivalutate. Al contrario, il ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori comporta, stante la stretta inerenza al contenuto negoziale del rapporto, l’insorgenza di un debito di valuta a carico della stazione appaltante, per il quale, in linea di principio, gli interessi vanno calcolati sul capitale, sia pure con le modalità previste dall’art. 35, D.P.R. 62/1063, con l’ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, C.c. qualora ne ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive.
1a. L’art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - il quale prevedeva, nel 1° comma, che il collaudo dei lavori pubblici doveva essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori - è stato abrogato (insieme con gli altri artt. 1 a 11 e con gli artt. 13 a 16:) dall’art. 231, lett. s) dal nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Questo peraltro stabilisce ancora, nell’art. 192, comma 1 - come già previsto dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 28, comma 1, 1° periodo - che il collaudo deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori; e l’art. 37 del nuovo Capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000 n. 145 si ferma sulle conseguenze del ritardato collaudo.
Sul collaudo ved. «Certificato di regolare esecuzione lavori» e «Collaudo e presa in consegna dell’immobile costruito con appalto privato».
Sul ritardato collaudo ved. Cass. 16 novembre 2007 n. 23746 R (1. In seguito all’esito del collaudo sorge il diritto dell’appaltatore di lavori pubblici al pagamento della rata di saldo delle opere realizzate. - 2. Negli appalti ll.pp. Anche la P.A., così come il privato, deve eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 C.c. e non può ritardare il collaudo sine die. - 3. Gli interessi per il ritardato pagamento della rata di saldo devono versarsi, ai sensi dell’art. 36, Cap. gen. 1962/1063, in unica soluzione); 16 marzo 2007 n. 6303 R e 10 novembre 2001 n. 13963 R (Sulle conseguenze del ritardo del collaudo degli appalti ll.pp., ai sensi dell’art. 5, L. 81/741); 12 dicembre 2005 n. 27072 R (Nel caso di ritardo nel rilascio del certificato di collaudo, sono dovuti all’impresa gli interessi di mora); 21 luglio 2004 n. 13513 R (Conseguenze, per il procedimento arbitrale o l’azione giudiziaria, della mancata effettuazione del collaudo); 10 novembre 2001 n. 13963.R
1n. Codice civile - Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie) - (c.1) Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. (c.2) Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
1c. D.P.R. 1962/1063, art. 35: ved. Cass. 6 novembre 2007 n. 23089.[R=W5N0723089]
[Cod. civ. art. 1224, c. 2 (1n); D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35 (1c)][R=DPR106362] |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
16/05/2024
- Superbonus, prime cessioni out da Italia Oggi
- Via libera alla stretta sul 110%. Abi critica su spalmacrediti e contributi da Italia Oggi
- Battuta d’arresto dei nuovi lavori sui condomini da Italia Oggi
- Per le ristrutturazioni la detrazione scenderà al 30% da Italia Oggi
- Divieto di compensazione dei crediti con i contributi da Italia Oggi
- Ai comuni attività di controllo sui lavori eseguiti male da Italia Oggi
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
La gestione dell’appalto in modalità BIM dalla gara al collaudo
Normativa e applicazione del Building Information Modeling
Il RUP negli appalti di servizi e forniture dopo il Nuovo Codice Appalti
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
Il collaudo e le riserve alla luce del Nuovo Codice dei contratti pubblici
Analisi del collaudo e delle tecniche di svolgimento e disamina delle ipotesi più frequenti di riserve, modalità di iscrizione e contabilizzazione, anche attraverso esempi e casistiche giurisprudenziali. Programma aggiornato al Nuovo Codice dei contratti pubblici
Digitalizzazione dei contratti pubblici, funzionamento di piattaforma di approvvigionamento e norme di trasparenza per Ordini e Collegi professionali
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10