Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP2429
Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5
Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5
Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5
1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Potere dell'amministrazione - Irrilevanza del suggerimento dell'appaltatore. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Diniego per intervenuta sospensione dei lavori - Illegittimità.
1. La sospensione dei lavori ha sempre lo scopo di interrompere l'esecuzione dell'appalto per evitare che l'opera venga proseguita non "a regola d'arte" e comunque per garantire il pubblico interesse. Ancorché in concreto suggerita dall'appaltatore, la sospensione dei lavori è in ogni caso esercizio di un potere dell'Amministrazione, con cui il contratto è posto in situazione di quiescenza cioè di temporanea inefficacia per un tempo determinato o comunque fino all'ordine di ripresa dei lavori.
2. E' illegittimo il diniego della revisione dei prezzi contrattuali d'appalto se basato sulla mera constatazione dell'intervenuta sospensione dei lavori.
1. La sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica - sia essa legittima o illegittima - può provocare oneri e danni all'appaltatore, il quale può allora chiederne il rimborso all'Amministrazione proponendo la riserva prescritta dal Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, tempestivamente e cioè nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i detti oneri e danni (Cass. 16 settembre 1986 n. 5624 R.
Tale principio non esclude che l'appaltatore - in caso di protrazione illegittima della sospensione dei lavori oltre i limiti stabiliti dall'art. 30 del Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - nel periodo antecedente alla ripresa dei lavori, quando cioè noi] sussiste la possibilità di formulare apposita riserva nel verbale di ripresa, può far valere i suoi diritti mediante domanda giudiziale; e la domanda così proposta assume valore ed effetti equipollenti a quelli della riserva, la cui formulazione nel verbale di ripresa lavori disposta successivamente all'instaurazione del giudizio diventa perciò superflua (Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492, R
Durante il periodo di sospensione, non cessa né s'interrompe l'obbligo della custodia dell'opera da parte dell'appaltatore, che deve anche adottare le cautele necessarie e specifiche alla situazione di attesa onde evitare che nel periodo di fermo derivi dalle cose in sua custodia pericolo o danno ai terzi (Cass. 13 ottobre 1986 n. 5992, R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30[R=DPR106362,A=30] L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, art. 326;R L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2[R=L3773,A=2]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 14R; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3[R=L74181,A=3] |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
A cura di:
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
A cura di:
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
10/05/2024
- Superbonus, ecco le modifiche da Italia Oggi
- Amministratore per atto formale da Italia Oggi
- Bonus acquisti, smaltimento a ostacoli da Italia Oggi
- Professionista, chi paga tra condomini e general contractor da Italia Oggi
- Il subappalto non si può vietare da Italia Oggi
- Nella nuova dichiarazione Imu l’esenzione per gli immobili occupati da Italia Oggi
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Didattica ed esercitazioni
Guida alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e rispetto della normativa privacy
Analisi dei dati sottoposti alla pubblicazione nella sezione AT e conformità della pubblicazione alla normativa privacy
La gestione dell’appalto in modalità BIM dalla gara al collaudo
Normativa e applicazione del Building Information Modeling
Il RUP negli appalti di servizi e forniture dopo il Nuovo Codice Appalti
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DALL'INSTAURAZIONE ALLA SANATORIA
Formazione specialistica avanzata
Guida normativa per il progettista antincendio
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Libro
58.00
55.10
Impianti di condizionamento per usi civili
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
Libro
58.00
55.10
Prontuario delle compravendite immobiliari
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Libro
38.00
36.10